屋面防水施工合同（通用12篇）由网友“培根子”投稿提供，下面是小编为大家整理后的屋面防水施工合同，以供大家参考借鉴!
篇1：屋面防水施工合同
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
鉴于甲方采取邀请方式选择 周书芳 防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的
项目简介
1.1工程名称：欧蓓莎购物中心
1.2工程地点： 大丰市人民北路
1.3承包范围：公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。
1.4承包方式：本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。
1.5工期：
1. 6材料品牌及施工要求：SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.
1.7合同价格：
第一条
1、本工程采用“大包干”的形式，屋面按 32.00 元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。
2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。
3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证。
第二条 甲方驻工地代表
2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。
第三条 乙方的责任和义务
3.1工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求进行施工。
3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.
3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。
3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。
3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小，均由乙方自行承担责任，并立即报告甲方和建设主管部门。
3.6施工完成后，必须清理现场，保证施工场地达工完场清要求，
3.7乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若仍未整改时，甲方有权制止该项工作并责令其退场，由此产生的费用由乙方自行承担。
3.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
3.9施工过程中，乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。
3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。
3.11乙方专现场施工员在有重大事情时，必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准，若有违反或者冒名顶替，所发生的责任事故由乙方全权负责
3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定，如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为，除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定，及时向本单位工人发放工资，否则，甲方有权在监理单位的见证下，按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人，以确保工程顺利进行，代付款额在乙方工程款中直接扣除，并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任
第四条工程质量等级
施工要求;必须严格按照GB5027-(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘，不可点粘或条粘，面积以坡度大小而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不同缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应注意防火安全，并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。
第五条付款方式 5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后，支付至工程总造价的85%，剩余的15%工程款作为工程保质金，在梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款
第六条合同的生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕，除有关质量、安全责任条款外，其它条款即告失效。
第七条 合同份数
7.1履行本协议过程中，对协议条款解释权归甲方。
7.2本合同一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2：屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况
1)、工程地点：
2)、工程名称：
3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15° 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书，
材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料，单价为 元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1)、工程质量标准：合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(GB18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后， 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;
2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;
3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
篇3：旧屋面防水施工合同
旧屋面防水施工合同模板
一、工程概况
施工范围：屋面防水施工
施工主要内容：
1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；
2、安装排气孔；
3、做改性沥青防水卷材；
4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。
二、编制说明：
编制依据：按甲方意图。
《建筑乙方质量管理条例》XX版
《按国家gt19250—XX标准》
《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX
《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。
三、施工部署：
（一）施工准备
（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，对具体技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，精心施工，达到优质、快速、安全的目的。
（2）制定严密的管理体制：施工力量准备，按照项目管理层组劳务作出层分离的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺利进行。
（3）材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的`正规厂家合格产品。
（4）劳动力进场准备：
1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。
2）劳动的落实，保证措施
①根据施工方案、实施要求，提前落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。
②在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。
③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。
（二）施工顺序及处理：
铲除局部起泡，脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。
（三）屋面防水工程质量的检查及验收：
防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。
四、成品保护：
（1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。
（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。
五、质量保证措施：
（1）对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。
（2）要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。
（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。
六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。
七、工程质量：
确保合格，争创优良。
篇4：屋面防水卷材施工合同
甲方：(以下简称甲方) 乙方： ( 以下简称乙方)
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况
1)、工程地点：高嘴头小学
2)、工程名称：屋面防水工程
3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS4mm厚改性沥青防水卷材施工。包含:细部处理、底部基层冷底油的涂刷施工、原豆石保护层的铲除、基底的维修、材料运输及周转、及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式：包工包料
三、 主材选用及工程价款等：
1、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
2、 全部包工包料：包干价为 43元/㎡。
四、 工期：10天。
五、 工程质量：
1.乙方施工质量必须符合现行建筑工程验收标准要求、达到屋面
工程技术规程规定要求。
2.施工材料：防水材料为聚酯胎-10度4mmSBS改性沥青卷材，材料进场应有合格证及检验报告等相关资料。
六、合同价款与支付方式
1、 本工程无预付款。
2、乙方承包工程量为329㎡，工程承包总价为14147元，最终结算以乙方实际工作量为结算依据。
3、乙方完成所有承包内容，工程质量达到合格标准，经甲方及建设单位及相关部门验收合格，建设单位给甲方结算工程款后付乙方1元，其余款项保修期满后一次付清。
七、施工安全
乙方在施工作业前应认真检查和熟悉作业环境，做好安全防护措施，屋面上人孔及屋面临边部位作业应有专人监护及相应的措施。作业工人身体状况应适应该项工作要求，严格遵守安全操作规程要求，不违章作业，不违法劳动纪律要求，严禁冒险蛮干的行为，如若发生不安全事故由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。
八、工程转包和分包
本工程 严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
九、工程质量保修
本防水工程的保修期为一年。
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
十、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)：乙方
年月日：
篇5：屋面防水卷材施工合同
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称甲方)
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况
1)、工程地点：
2)、工程名称：
3)、工程内容：屋面SBS改性沥青聚酯胎防水卷材施工，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。。
二、承包范围及方式：
包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款：
1、材料品牌：森远;规格：4mm厚、-20°聚酯胎防水卷材
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。
3、全部包工包料，包干价为 36.5元/平方米。(不含税金，含试验费)。
4、工程量：
5、合计工程款小写：大写：
四、合同工期：
开工日期： 年 月 日; 竣工日期： 年 月 日 工程质量：
1)、工程质量标准：合格工程质量标准。
六、合同价款与支付方式
1、待全部工程施工完毕且闭水试验后并经甲方及监理验收合格后甲方支付给乙方合同总价款的50%。
2、工程达到竣工验收条件后并经监理及甲方共同验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款的25%。
3、待工程资料备案完成并提供备案证书后，甲方支付给乙方合同总价款的20%。
4、剩余5%为质量保证金，质保期满后无息一次性付清(质保期为二年)。
七、工程变更
施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。
八、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
九、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失
等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。
十、工程质量保修
本防水工程的保修期为二年;
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
十一、违约责任：
1、 在施工过程中，必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
十二、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
篇6：屋面防水简易施工合同
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、 承包内容
1~4#楼屋面采用SBS卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、 工程单价
屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、 工程期约
9月15日到月15日，总工期30天。
四、 工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的60%工程款，待验收合格后付清余款。
2、 工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签订日期： 年 月 日
篇7：屋面防水简单版施工合同
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
________年____月____日：
篇8：屋面防水简单版施工合同
甲方：
乙方： 身份证号码： 电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
一、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、 工程价格：
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。
四、 施工中的安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
五、 付款方式
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、 开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9：屋面防水简单版施工合同
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的`最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
签约日期： 签约日期：
篇10：屋面防水简单版施工合同
甲方：
乙方：
甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。
一、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程
二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号
三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。
四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：
1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。
2、工程价格及金额：
(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);
(2)一期工程施工面积约4万㎡，折算金额约?万元。
3、工程量以实施工面积计算.
4、工程款的支付：按工程进度每月结算一次，甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后，甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。
5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。
五、施工期限：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方根据现场实
六、防水卷材质量和施工质量要求：
1、防水卷材质量要求：由甲方提供卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。
2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固，接缝密实，四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方承担。
3、质保期限：按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不承担保修责任，但可协助甲方处理，费用由甲方承担。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。
七、安全文明施工：
1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。
2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。
3、施工安全由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外伤害险。
4、派驻现场代表：甲方：，乙方：
八、施工注意事项：
1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工，规范管理，服从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方承担相应责任。
3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
4、竣工验收前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。
九、甲方责任：
1、负责提供图纸或设计变更材料一份;
2、负责提供符合规范要求的防水施工基面，如局部基面需要处理，提供基面处理材料(水泥、砂等);
3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;
4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;
5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;
6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达，并进行监督、检查;
7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。
十、乙方责任：
1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全施工，文明施工;
2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;
3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;
4、提供甲方所需材料的相关资料;
5、做好对防水施工完成的工作面的保护;
6、做好蓄水试验及验收工作。
7、负责保管甲方提供的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。
十一、违约责任：
1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应给予赔偿;
2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;
3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。
十二、合同争议：
1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。
2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。
甲方(章)：
乙方(章)：
日期：
篇11：屋面防水简单版施工合同
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_____年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为______年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期： 日期：
篇12：屋面防水合同
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《重庆市建筑管理条例》：甲、乙方双方友好协商，本着平等互利的原则精神，就群乐二期安置房一合同段屋面、厨房、厕所防水事项达成以下一致协议，并订立本合同共同遵照执行。
一、 工程名称：群乐二期安置房一合同段。
二、 工程地址：巴南区花溪镇群乐村
三、 工程内容
屋面及厨、厕防水面积：(最终以实际收方结算面积为准)。
四、合同价款：
(1)、“911”聚氨脂防水涂料2mm 元/平方)，原材料牌子：重庆长寿升旺牌。
(2)，分格网及表面处理：/平方 (大写： )(此价格包括嵌缝油膏，一布二油贴缝)
(3)、单价含成型交工的各种费用。
五、工程总额：以实际最终结算价为准。
注：1、屋面及厨、厕防水面积及工程总量均为预算数，最终以甲、乙双方认可的结算数量、金额为准。
以上单价包含基层处理、制作、安装材料(主、辅材)及人工费、运输费、利润、税金、管理费、安全费、清洁费、关水实验，工程所需检测的一切费用、维修费、放水等费用(不含增加任何费用)，不含土建配合费。
六、工程材料、质量和技术要求
1、本工程屋面、厨厕防水材料：2mm厚“911”聚氨脂防水涂料(重庆长寿升旺牌厂家)
2、本工程屋面及厨厕防水由乙方负责施工。
3、施工标准：按现行国家相关验收评定标准验收。
七、工程工期
1、本工程屋面、厨厕防水施工时间：(按甲方要求)
2、施工进场时间：进场时间以需方书面通知为准。
3、施工进度安排：严格按施工管理人员计划安排施工。若工程进行中工期要求有所调整，甲方应书面通知乙方。由甲方、土建施工方原因及其他不可抗力因素造成房屋及厨厕防水工期延误，乙方不予承担责任。
八、付款及结算方式
1、付款方式：
(1)不支付预付款。
(2)工程竣工验收并结算后，除结算总金额的5%作为质保金待质保期(质保期为五年)满后支付外，剩余款项甲方于结算后三十日后内一次性支付给乙方。
2、如甲方未按上述要求履行付款义务，乙方有权对本工程作暂停处理，待甲方将工程款项支付后方予复工，由此产生的工期延误及其它责任，乙方概不负责。
3、款项支付方式：乙方提供正式发票，甲方转账支付。
4、结算方式：
甲方应于工程验收合格(同时乙方提交甲方资料完备)之日起30日内乙方完成工程金额的结算工作(双方签字确认)。
九、甲方责任
1、提供工程有关设计图纸。
2、提供材料库房，在现场内提供供水、电源接口由乙方使用，保证供水、供电。
3、为乙方提供搭伙膳食方便。
4、协助乙方对施工成品进行保护，由于甲方造成的损坏，由甲方自行负责。
5、及时对乙方 的施工质量进行监督检查，提出整改要求。
6、由甲方原因造成的返工费、运输费由甲方负责。
7、积极组织协调工程完工验收，并协调乙方办理结算。
十、乙方责任
1、负责按甲方的要求施工。
2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项管理制度，接受甲方检查。
3、因乙方原因在制作、运输、安装过程中造成种种损失及费用由乙方承担。
4、负责产品的制作、运输、安装过程的清洁、保护直至交验。
5、明确派驻现场施工的负责人及技术、质量、安全人员并提哦给你名单及联系电话。
6、按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身原因造成的安全事故，由乙方自行承担。
7、施工前必须先做样板间，由监理、项目部、质监站同甲方共同审查合格后，才能进行大面积施工。
十一、保修服务
乙方承包范围内的全部工程五年内免费维修，因住户使用造成损坏，由乙方进行维修，但收取成本费用。
十二、违约责任
1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，除应偿付对方未履行合同总价款10%的违约金外，还要赔偿对方的一切损失。
2、未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
十三、其它
1、本合同经双方签字后立即生效。
2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议明确，补充协议及合同那个附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同保修期满并且无保修责任，工程款项付清后自然失效。
4、本合同执行过程中如产生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，则向人民法院提起诉讼。
5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★ 防水承包简单合同
【屋面防水施工合同（通用12篇）】相关文章：
建筑施工防水合同2022-08-31
卫生间施工的合同2024-01-20
防水施工协议书2022-12-16
防水承包合同格式2022-04-29
防水防腐工程承包合同格式2022-04-30
防水工程施工合同2023-05-25
管网工程施工方案2022-06-17
工程质量保修承诺书2022-05-19
防水合同范本2022-05-05
竣工报告2023-05-20