钢筋工个人承包施工合同（整理11篇）由网友“keveng”投稿提供，下面是小编帮大家整理后的钢筋工个人承包施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
篇1：钢筋工个人承包施工合同
钢筋工个人承包施工合同
合同编号： Contract Number
发 包 方： Employer
承 包 方： Contractor
签订时间： Date of Signature
签订地点： Place of Signature
第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design
第二条 工程承包范围 Scope of Construction
第三条 工程造价 Article Project Cost
第四条 工程设计 Article Four Project Design
第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative
第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation
第七条 工程期限 Article Seven Project Term
第八条 工程质量 Article Eight Project Quality
第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials
第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost
第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design
第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project
第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach
第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement
第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous
根据 《建筑法》 规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。
For the purpose of stipulation of tittles, liabilities and procedure of project execution hereof for parties hereto, this contract is, through mutual negotiation and agreement by parties hereto, made and entered into for their fulfillment.
第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design
? 工程名称： Project Name
? 工程地点： Place of Project
? 工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)
Scope and Technical Requirement of Project (The contents of this clause may be stipulated as Annex hereof).
1 、地质资料由 ___ 提供给设计方
Geographic materials shall be submitted by to the design party.
2 、钢结构建筑抗震等级 Seismic rating of steel structure
3 、建筑设计规格及要求 Specification and requirement of structure design
第二条 工程承包范围 Scope of Construction
一、± 0.000 以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土)，详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。
Steel structure above ± 0.000, roof and walls ( excluding masonry and concrete), which as detailed the contents and final quotation related to Article One.
二、钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用，及发包方委托的钢结构施工图设计。
Procurement, manufacture, transportation and installment of raw / auxiliary materials for steel structure and the cost which should be effected payment by contractor as per existing State’s laws and regulations, and drawings design of project which commissioned by employer.
三、本工程钢结构建筑面积： _______ (平方米)
Construction area of this project is square meters.
四、本工程运输由 ______ 方负责，运费 _____ 在本合同造价内。
Transportation of project shall be liability of , freight of transportation including the project cost herein.
五、本工程基础设计由 ________ 方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。
Foundation design shall be liability of , the fees and cost of foundation execution shall be liability of employer and at employer’s cost.
第三条 工程造价 Article Project Cost
工程总造价：人民币 ______ 万元; Total cost of project: RMB YUAN ;
开具发票：材料、制作费 _______ 万元，技术服务及安装费 _______ 万元。
Invoice: The cost of materials and manufacture is RMB YUAN ;
The cost of technical service and installment is RMB YUAN ;
第四条 工程设计 Article Four Project Design
? 发包方责任 Employer’s Responsibilities
1 、发包方负责本工程基础土建的设计。
Design of civil work of project foundation shall be on employer.
2 、发包方委托承包方承担钢结构部分的设计，发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件，以供承包方进行设计。
Employer shall commission contractor to assume the design of steel structure, for which employer provide the conditions of craftwork and technique which are necessary to design (dialed reference made to TECHNICAL CONDITIONS OF PROJECT of Article One), in addition to the provisions of all technical conditions and craftworks conditions, within three days upon validity of this contract for contractor’s design.
? 承包方责任 Contractor’s Responsibilities
1 、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计，发包方的超规范要求必须书面告之，承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。
Contractor should procethe design in accordance with State’s relevant norms of steel structure and respected materials and technical conditions, if and to the extent that any requirement by employer beyond state’s norms should be given the prior notice to contractor which may make appropriate amount of tendency within allowable arrange of State’s norms.
2 、基础图由承包方设计，发包方提供全部相关资料及技术条件后 ___ 天内，由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图 套。
Foundation drawings shall be designed by contractor which should, after days of employer’s provision of all relevant materials and technical conditions, provide sets of foundation drawings of civil construction ， which have been approved / signed by the qualified Design Institute ， to employer.
第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative
? 发包方驻工地代表 Employer’s site representative
1 、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人由具体管理人员担任，并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等。经该代表签署的所有单据具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。
The duties of site representative appointed by and deputy of party A will be assumed by specific managers who shall issue, by or on behalf of employer, relevant Project Connecting Letter, Acceptance Notice and Settlement / Payment Notice, and so on. All documents which issued by such representative shall be in full force and effect, provided that any signed statement by representative conflict to the stipulations hereof shall be null and void, the terms hereof shall prevail.
2 、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名，并以书面形式递交承包方代表，承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。
No any direction, connecting letter and notice, which are given by site representative appointed by and deputy of party A, shall come into force and effect until have been made the signature of the representative thereon and submit in writing to contractor’s representative who sign its name on return receipt thereof.
第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation
? 承包方 By Contractor
1 、在本合同生效后 ______ 日内，由承包方向发包方提供设计图纸 ______ 套，并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议，会后 ______ 日内，由发包方提出修改决定，交承包方修改设计，如有设计变更的，则工期视变更情况作相应调整，增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。
Contractor will, within days after contract coming into force and effect, submit sets of design drawings to employer and a notice for the meeting of joint exam on design and execution drawings. Within days after the meeting, employer shall issue its amendment decision for contractor’s amendment of design. If and to the extension that modification or variation of design made, extension of execution time shall be adjusted correspondingly as the case may be, and all added or minus quantity shall, calculating on Statement of Quotation, be adjusted in addition to complementary contract herewith.
3 、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进常
Organization of the procurement, manufacture and processing, as well as organization of execution managers and machinery acceto the site.
4 、编制施工组织设计或施工方案，材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。
Preparation of Design or program of execution, Plan of entering site of material / semi-finished article (including plan of water, electricity supply ) shall be made and submitted to employer.
? 发包方 Employer
1 、合同约定委托承包方设计的项目，在本合同签订的同时，由发包方提供本合同规定的资料及技术条件，供承包方设计，在设计完成后有义务书面确认设计。
With respect to the design item done by contractor commissioned by contract stipulation, employer should, at the same time of this contract conclusion, supply the material and technical conditions, which are stipulated hereby, to contractor for the necessity to design, and have the responsibility of written confirmation on the finished design by contractor.
2 、在承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格，同时提供全套土建竣工资料及发包方验收数据的结论。
Employer should, before contractor enter into the site, complete concrete foundation and embedded bolt for this project, which meet the requirements for installation of steel structure, and through acceptance, at same time submit a full set of documents on completion of civil engineering project , and conclusion of data information from employer acceptance.
3 、在承包方进场前，保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)。
Employer should, before contractor enter into site, ensure the road on which all types of vehicles necessary for project execution smooth and free; and make connection of supply of , on site, water for execution and electricity for lighting and power (including water meter, power distribution panel and power meter).
4 、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。
Employer should, prior to commencement, procewith Construction Licence and other permissions, if, in the absence of Construction Licence, any relevant responsibility and cost arising there from shall be taken by employer.
第七条 工程期限 Article Seven Project Term
一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起 _____ 内完成。其中设计 ____ 天 , 制造 _____天 , 安装自进场起 _____ 天完工。
The project construction should be completed within days as of the date on which earnest money paid by employer making its signature on this contract. days of the construction term for design, days for manufacture and days for installation which calculated from the date on which enter into the site.
二、发包方基础工程完工后，在承包方进场前 ______ 天，发包方应向承包方交付土建验收资料，承包方确认施工现场符合施工要求后，由发包方发出进场通知书，进场安装时间以承包方收到进场通知书后第 ______天起计算。
Employer should, in days prior to contractor’s acceto site after completion of foundation project by employer, delivery the materials of acceptance on civil engineering, and issue Notice of Entering Site to contractor by which the execution site have been confirmed to satisfy the requirements of execution. The time of entering site for installation shall be calculated on and from the day after contractor receive Notice of Entering Site.
第八条 工程质量 Article Eight Project Quality
一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。
The quality of this project is required to meet State’s respected norms and to reach the eligibility criteria.
二、承包方必须严格按照国家有关规范标准要求精心设计，按照施工图纸、施工说明文件进行施工，接受监理工程师及发包方派驻代表的监督。
Contractor should, in accordance with strictly State’s relevant norms and standards, well-designed and proceexecution as specified on the drawings and explanation for execution, and subject to the surveillance of supervision engineer / site representative on behalf of employer.
第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials
由承包方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。由发包方提供的主要原材料、标准件，也必须有产品质量合格证方可用于工程。钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行围护结构的安装。
The main raw materials and standard parts which are supplied by contractor should pursuant to relevant specification, be provided with the Product Quality Certification or acceptance before used to project. The main raw materials and standard parts which are supplied by employer are also with the Product Quality Certification before used to project. Steel main project should, after through the exam and acceptance with the signature / seal of employer’s site representative, be processed with the installation of retaining structure.
第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost
工程价款的支付和结算，根据国家有关部门制定的工程价款结算办法 , 并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。
Payment and settlement of project cost shall, in accordance with the regulations of engineering cost settlement stipulated by State’s authority concerned, and combined with the particular circumstances of steel project, be processed.
一、本工程钢梁、钢柱进场三日内，发包方支付合同总价的 20 %作为工程预付款，计人民币 ____ 万元，承包方开始安装。
Employer should, within three days upon the date of steel beams and steel columns entering into the site, make payment of 20% of total contract cost as project’s advance payment which equal to RMB YUANbefore contractor commence the installation.
二、安装竣工并验收合格后的七天内支付合同总价的 75 %，计人民币 _____ 万元，余款 5 %，计人民币______ 万元作为质保金留滞 , 质保期为一年 , 待质保期满后三日内付清全部质保金。
Employer shall, within seven days on and after installation completion and through acceptance, pay contractor 75% of total contract cost, valued sum of RMB YUAN , and remaining 5% which valued RMB YUAN as retention money withheld for one year of quality warranty, and full retention money shall be released within three days upon expire of warranty period.
三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工，窝工损失的，应由发包方承担相关经济损失，对延误的`工期相应延长。
Provided that if employer’s failure of payment of project cost effect the project progreand result in loof contractor’s work suspension and slowdown, on which the responsibilities shall be born by employer and extension of project term for contractor.
四、本合同结算方式：银行即期汇票，结算币种为人民币。
Settlement by Bank Demand Draft, the currency of settlement is RMB.
第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design
一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和各方会审，任何一方不得擅自修改。
Formal design drawings, interpretation and relevant technical materials are the effective basis of project execution, for which, prior to commencement, employer shall organize design discussion and joint review by the parties concerned, any party shall not make unilateral alteration.
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应及时以书面形式通知对方，由提供设计图纸方及时会同有关设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若因此导致增加费用则由责任方承担，并调整合同造价。
Provided that any discovery of error or substantial unreasonable item in design, the party which discover should in time give written notice to opposite party therewith, and the party by which the design drawings submitted should without undue delay, with concerned design institution, confirm revising opinion of or modification of design document. Contractor shall make execution in accordance with the modified design, and the added cost therefore, if any, shall be on the account of the party with obligation, and contract cost may be adjusted correspondingly.
第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project
一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。
Concrete foundation project shall, through acceptance of employer or supervision engineer, prior to issuing of Notice of Commencement by employer, delivered to contractor for retesting.
二、钢结构工程验收：按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行验收，验收应在竣工通知发出后五天内开始，逾期不进行验收的，视为验收合格，不影响支付工程款。
Respect to steel structure project: Final acceptance should be made in accordance with drawings, interpretation files and the current national standard for steel structure. Acceptance should, within five days after issuing Completion Notice, be made, if, fail to do so, the project shall be deemed as acceptance and not effect the payment of project cost.
第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach
? 承包方责任： Contractor’s responsibility
一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。
Wherever project quality fails to meet the stipulations of design, contractor should make repair in free.
二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。
Provided that contractor fail to deliver project to use due to the fault of contractor, overdue penalty shall be charged on each delay day by five ten thousandth of total contract cost.
? 发包方的责任： Employer’s responsibility
一、如果发包方不按合同规定拨付工程进度款，对延付金额按照每天万分之五的违约金偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应顺延。
Provided that employer fail to make progrepayment as per contract provisions, deferred amount due to contractor shall be charged with breach penalty by each delay day by five -ten thousandth of the amount payable and allow contractor ‘s suspension in addition to extension of project term accordingly.
二、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。
Should employer still refuse to make payment of project cost after through acceptance or advance use without acceptance, breach penalty shall be calculated by each day ten C ten thousandth of total project cost.
‘
第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement
如果发生与本合同或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决该争议，如果一方向另一方发出通知开始协商之后的__日内，该争议未以此方式解决，则任何一方可将该争议提交仲裁。
In the event any dispute arises in connection with the validity, interpretation, or implementation of this Contract or any of its annexes, the Parties shall attempt in the first instance to resolve such dispute through friendly consultations. If the dispute is not resolved in this manner within _____ days after the date on which one Party has served written notice on the other Party for the commencement of consultations, then either party may refer the dispute to arbitration.
第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous
一、本合同一式 _______ 份 , 合同附件 _________ 份。甲已双方各执合同正本 ______ 份。与本工程合同有关的施工图纸、招标文件、投标书、中标通知书，履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等具有合同附件之法律效力。
This contract is make copies of original, with annex copies, parties hereto held
copies of original respectively. Whatever any executing drawings, bidding documents, tender letter, Notice of Acceptance, in addition to, during performance of contract, the contact list, instruction, meeting minutes which are signed by the representatives of parties hereto shall the same validity as contract annex.
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立，收到定金后合同即生效;在工程竣工验收符合要求，保修期满，结算工程款支付完毕后合同终止。
This contract shall, on and from signature of the representatives of parties hereto, be made establishment and shall become effective upon receipt of deposit, and shall cease its validity on and after acceptance in conform with the requirements, expire of warranty period and full payment of project cost.
三、双方已于本合同首页所载日期通过其正式授权的代表签订本合同，以资证明。
IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties hereto has caused this Contract to be executed by its duly authorized representative on the date first set forth above.
发包方：(盖章) Employer (Seal) 承包方：(盖章) Contractor (Seal)
法定代表人(签署)： 法定代表人(签署)：
Legal Representative ( Signature ) Legal Representative ( Signature )
技术附件：
Fixing and calibration of anchor bolt for steel structure
钢结构地脚螺栓的固定与校正技术要求
Location of anchor bolt is the first key in the steel construction of this engineering, and shall be specially take care. The location shall be in time and correct to avoid delaying the construction period. After give out axis and frame before installing the embedded parts, cooperate the installing personnel to carry out rechecking for two times when the installation fixing and concrete pouring almost are formed, and adjust the position and elevation to ensure no risk at all.
柱脚螺栓的的精确定位是本工程钢结构施工的第一重点，应特别予以注意。定位要求及时、准确，避免延误工期。在预埋件安装前给出轴线、边框位置后，还要再配合安装人员，在安装固定和砼浇筑即将成型时进行两次复核，及时调整位置、标高，保证万无一失。
The embedding works of anchor bolt parts are responsible by special personnel, set with a special team, included one foreman, one measurer, two welders, two bar placer, and two woodworkers, to be responsible for all embedding works and in charge by the foremen.
预埋件预留工作安排专人负责，设一个专门小组，包括 1 名工长、1 名测量员、2 名电焊工、2 名钢筋工和 2 名木工，负责全部预埋工作，并由工长统一负责。
Anchor bolts shall be processed, piled up in classification, and marked as per the requirements in the drawing beforehand, and be transported to the embedded position in time when the construction reaches the position at where the parts are used.
预埋件提前按图纸要求加工，分类堆放，做好标志，施工到设置使用的部位时，及时运到预埋位置。
Position of anchor bolt is measured from the axis and bounced out the centralized croline by measurer as per the designed requirements, and is placed per the line in setting. Due to the corner iron bracket that fixes the bolt is suspended and leaves a distance from the bottom, shall extend the vertical corner iron up to the upper surface of foundation slab, or increase corner iron bracket to support the bracket of bolt. When positioning, all shall be measured from the axis and must not from the sideline of template to prevent the deflection of embedded parts resulted from the incorrect template position
预埋件位置由测量员按设计要求，从轴线引测，弹出中心十字线，设置时按线安放。由于固定螺栓的角铁支架悬空、不到底，应将竖向角铁加长到基础底板上表面，或增加角铁支架来支撑螺栓支架。定位时应当全部由轴线引测，不得由模板边线引测，防止因模板位置不准导致埋件偏移。
For ensuring the embedded parts fixed securely, may weld them on the structural reinforcement by welder (But shall pay attention to not damage the force carrying reinforcement) to fix its relative position with the template for preventing the inner contraction of embedded parts deflects from the template and embeds into the concrete during concrete pouring. All the uppers of embedded bolts must be drawn through by reinforcement, or steel tube, and corner iron, etc., to ensure them not moved during concrete pouring.
为保证埋件固定牢靠，可用焊机将其焊在结构钢筋上 ( 但应注意不得损伤受力钢筋 ) ，固定其与模板的相对位置，防止在砼浇筑时埋件内缩偏离模板而埋入砼中。预埋螺栓上部必须全部用钢筋或钢管、角铁等全部拉通，确保在砼浇筑过程中不位移。
After embedded, we shall carry out rechecking to ensure the specification and model of embedded parts correct, the embedded position accurate, fixing reliable, and convenient for using.
预埋好后应进行复测检验，保证埋件的规格、型号、正确，预埋位置准确，固定可靠，便于利用。
Construction of embedded parts shall be in tight cooperation with the construction of reinforcement engineering, arrange well the construction sequence, and construct alternately. The embedding works must not affect the construction progreof reinforcement and template engineering. When reinforce the embedded parts, may utilize the existing reinforcement framework, but must not affect the structural requirements of reinforcement engineering, and meanwhile the reinforcing method shall be tidy and beautiful as possible.
预埋件施工要和钢筋工程施工密切配合，安排好施工顺序，穿插施工，预埋工作不得影响钢筋、模板工程的施工进度，预埋件加固时，可利用现有的钢筋骨架，但不得影响钢筋工程的结构要求，同时加固方式力求整齐美观。
The anchor bolts shall be closed by tape, etc., after installed. During the concrete construction, the vibrating rod must not touch the embedded parts, and the embedding team shall follow up for inspection, if any displacement found, calibrate it in time.
柱脚螺栓安装好后，要用胶带等进行封闭保护。混凝土施工时，严禁振动棒碰触埋件，预埋小组要跟踪检查，发现位移及时校正。
Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once.
Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once for ensuring the correct position of embedded bolts.
砼浇筑刚成型尚未凝固时，进行第二遍复核，如发现有位移，必须立即采取措施进行复位，以确保预埋螺栓位置的正确。
上一篇：建设工程补充协议书范本 下一篇：没有了篇2：钢筋工施工合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方现将__________________________________工程的钢筋分项工程按照市级优良工程，争创省优部优目标发包给乙方(包工不包料)，为确保该项工程能够按质、按量、按期、顺利地 完成和双方的利益，以及完成双方各自的责任，现经双方协商同意，特商定如下条款。如有合同内的发生事项，双方均同意按合同条款执行，互不争议;如发生合同内条款未明事项，双方协商解决，希望双方共同遵守执行。
二、承包范围
1、乙方根据甲方提供的施工图，图纸会审，设计变更施工，包括(基础，柱，梁，板，构造柱，压顶，过(圈)梁，化粪池，盖板，飘线以及柱墙拉接筋等)钢筋的制作、搬运、安装，绑扎，焊接(双面搭接焊)包冲洗焊渣，二次搬运，除锈;包括绑扎钢筋所用的铁线以及调直，制安，运输等工具均由乙方自行解决。
2、制作楼面梁，板，柱钢筋保护层(混凝土垫块)，安装牢固梁，板，柱钢筋保护层。在浇筑混凝土时，乙方必须派不少于两人跟班负责保证钢筋的质量(做好钢筋的保护层等)，满足设计与验收规范要求。
3、制作完成的钢筋分类堆放整齐，对各级裁割的余料(废钢筋)集中堆放整齐;对搬运至施工现场安装所剩余的钢筋，及时搬回钢筋制作场堆放整齐，保证施工现场工完场清。并把借用的工具，材料搬运回仓库，如数交还，如从仓库供出材料(或工具)的数量与归还数量不符，乙方不够部分须按超原价加以赔偿。
4、乙方应配合甲方的工作，服从甲方的安排，自觉，按时完成甲方分配的零星钢筋制作与安装和附属设施的钢筋制作与安装工作。
二、承包方式
由乙方包人工铁丝、包工期、保质量、包验收、包安全，包文明施工、劳保用品、包小型工具及材料制作机械、包砂轮片，以及二次搬运的工资与运输工具，材料的进退场装卸
三、计算方法及承包单价
1、计算办法和承包单价：根据施工图中建筑物所有钢筋工程：±0以下按实际重量单价为_______元/吨，±0以上按建筑投影面积_______元/m²计称。
2、附属设施钢筋部分：零星钢筋与附属设施钢筋如甲方要求施工，承包单价按实际重量计算，单价为_______元/吨。
3、承包单价均已包括施工机械、扎丝、工具、医疗、福利、劳保、失业保险金，工伤保险。
四、付款方式
1、合同签订后，乙方向甲方交纳合同履约保证金____万元，甲方工程完成并验收合格后，一次性退还给乙方，不计利息。
2、甲方按乙方每月实际完成主体钢筋工程量在下月份15日按浇完三层楼面砼预付二层楼面的80%，四层完成付三层款的80%。其余类推，封顶付至总额的85%;装修完成后付至总额90%。竣工验收并经责任部门验收达到本合同要求，且双方确认工程量后，在_____天内一次性付清剩余工程款。
3、每期领取的工资或进度款，按照《劳动法》必须按款项的用途和分配计划做成工资表等上交给甲方，由甲方直接给工人发产工资。剩余部分为乙方所有。
五、甲、乙双方一般责任
1、甲方责任：
1)负责提供乙方施工场地及生活住宿工棚以及临时用水、用电。
2)负责工地现场的安全生产、工程质量、工程进度、监督和管理。
3)负责对乙方进行安全、质量技术交底，以及给乙方提供定位轴线、定位墙线及水平线。
4)负责监督审核乙方完成月工程量，按实际月完成工程量款(按合同第四款第2.3条)拨付工程进度款)。
2、乙方责任
1)、保证进场施工的人数满足实际施工进度需要，并且保证进场的工人必须持有效身份证，不按收违法人员，而且施工工人的人数稳定，工作效率高;否则因此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
2)保证所聘用工人之间的一切劳动关系合法，并且乙方与所聘用工人之间的一切劳动纠纷与甲方无关。在工地外发生任何安全事故与甲方无关。
3)、乙方人员必须服从甲方管理人员指挥，不得同甲方管理人员顶撞、吵架。否则，甲方有权自行处罚乙方200-1000元罚款。
4)、严格按照施工图与设计变更及国家现行施工验收规范要求和甲方制定的施工组织计划设计要求施工，确保工程施工质量。如施工质量不合格所造成的一切损失概由乙方负责。
5)、乙方应强化其施工队伍的安全生产教育，严格按照施工操作规程施工，不得乱搭乱拉电线，不得私自安装电源插座，不得强行、违章施工，以杜绝火灾等其他安全事故发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任。
6)、施工过程中，乙方及其施工人员应积极主动接受甲方项目部的安全教育学习，遵守甲方项目部的管理制度。在施工期间，积极配合甲方做好教育工人的工作。如在施工期间因乙方失职造成发生安全事故，乙方全承担责任。
7)、根据甲方需要尽可能采用电焊，电渣压力焊，不能随意绑扎搭接。
六、工程质量与验收标准
1、工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方、监理单位的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良等级。
2、乙方在施工过程中，必须严格按照《建筑工程施工操作规程》和《建筑工程施工质量验收规范》进行施工、验收。不得出现不合格工程，凡有不合格工程，乙方除进行返工直至合格外，还需按不合格工程造价价值的三倍罚款支付给甲方，工期不予顺延。
3、梁，板，柱钢筋绑扎完成后应按规范要求，采用带铁丝的砂浆垫块绑扎牢固，确保梁，板，柱钢筋保护层厚度满足设计要求。
4、梁中通长筋在任一度区段内，有接头的截面积与钢筋总截面之比应满足设计规范要求。
5、楼板的钢筋不得绑成梅花点，应全部绑扎。
6、梁柱交接处柱箍筋的绑扎;将需绑扎的柱箍筋焊在四条(布在柱四角)的钢筋上，然后套入柱内，梁筋入模时，与梁筋一齐放入模内，确保柱头的箍筋数量和间距。
7、梁钢筋绑扎完毕通知甲方现场施工员进行检查，经现场施工员确认无误后，方可将梁钢筋沉入梁模内，待梁钢筋定位后方可绑扎楼面板钢筋。
8、基础或楼面柱钢筋在混凝土浇捣后(混凝土初凝前)，必须根据现场施工员提供的定位轴线对柱钢筋进行复核，确保柱钢筋安装在允许偏差范围内。
七、施工工期
乙方必须根据甲方安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，按时或提前完成所承包项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，罚款_____元，若提前完成，每提前一日，甲方给予奖励_____元。施工工期：基础_____天、首层_____天、标准层_____天、屋面及附属工程配合木工30天完成、框架工程总工期______天。
八、停工、窝工
因建设方或设计修改原因需停工时，产生的窝工及乙方进、退场等费用甲方不予补偿，乙方自行负责。
九、其他
1、乙方及施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款项将不再支付。同时乙方应对由此对甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
2、乙方必须管理好班组工人，遵守国家和地方政府的法律法规;服从现场施工管理人员的安排和指挥，不得聚众闹事，不准打架斗殴，如有违反，一切后果由乙方负责，同时罚款______元/次.人，并且医药费均由打架双方互相支付，如打架工人工资无法支付时，由该带班支付。
3、乙方在施工中，必须坚持“质量第一，安全生产”原则，计划用料、节约用料，如超过定额所规定损耗数，超出部分由乙方承担，并按如下规定支付罚款：
(1)乙方必须在混凝土浇捣完毕后(混凝土初凝前)，立刻进行各种柱钢筋轴线位置的复核，如柱钢筋位置出现偏差应及时进行纠正，确保柱钢筋轴线位每根的罚款。如因乙方原造成柱钢筋偏位，致使柱钢筋的弯曲，由甲方处以30元每根的罚款，且增加的钢筋的费用由乙方支付。
(2)在绑扎钢筋中，钢筋的锚固长度，数量，箍筋的间距必须符合设计与施工质量验收规范要求，如在检查中发现有钢筋锚固不足者，罚款20元/处;如钢筋不足或过多，罚款20元/处;如绑扎中出现箍筋间距不足或松散，按箍筋的数量，罚款10元/个。
(3)乙方在用料时，用料损耗率控制在1%，如超出1%，乙方需给甲方赔款所损耗的材料(按甲方进化单价计算)，如乙方的用料控制在于1%时，节约部分由甲方给予奖励乙方。
4、乙方每天下班后要及时清理(或归类)工作面范围内的钢筋，不得将钢筋乱堆放，否则甲方如发现乙方清理不及时或未清理时，甲方另行安排人员清理(或归类)并对乙方处以罚款，清理(或归类)费用按双倍扣除。在上下材料时，未经施工员(或办公室人员)的同意，自行拆除安全围护;外架安全网，材料往下丢，每次罚款100元/块。
5、工地的水泥袋、纸箱等全部由工地办公室统一回收，任何班组、个人不得违反，如有违反者，除收回卖物款外，还加罚款200元/次。
6、乙方在施工期间生活自理、柴火乍见，不得拿工地的材料(包括废料)做燃料，如有违反，处以罚款500元/次。如需办理暂住证(或其它证件)可由甲方代办，但费用须由乙方支付。
7、乙方应认真施工，服从工地管理人员的指挥，如出现累计三次工程质量(或施工进度)达不到要求或不服从现场管理人员指挥的，被甲方勒令退场或自动退场的，退场时，乙方的工资按已完成合格工程的90%结算，乙方不得有异议。
8、乙方及施工人员不得私自拉接电线 ，禁止使用电器、电炉等用电器具，如需照明用电应由现场专职电工进行拉接。违者，处以罚款50元/次，并没收该用电器具。如造成安全事故的，则由本人及该班组承担一切责任和后果。
9、乙方不得把所承包的工程进行分包，否则甲方有权辞退乙方，同时处以罚款________元，且所造成的损失全部由乙方负责。
十、合同的生效与终止
本合同自双方签字之日起生效，竣工结算、甲方支付完工程款时自然终止。
十一、合同份数
本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。
四方代表签名：______________ 乙方代表签名：______________
乙方身份证号码：_____________
电 话： _______________ 电 话：______________
日 期：____年____月____日 日 期：____年____月____日
篇3：钢筋工施工合同范本
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。
一、分项工程名称及实施地点
1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场
二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式
1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式：包工
3、承包价款：/吨
4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。
三、工期及施工质量要求
1、工期要求
乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核
2、施工质量要求
1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%
四、施工管理及质量、进度考核办法
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批准必须执行，从当月人工费中扣除。
篇4：钢筋工施工合同范本
五、安全文明施工考核办法
1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。
2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。
3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。
4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。
5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。
6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。
7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。
8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。
9、不懂电器设备乱动者，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并处以50-200元罚款。
10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。
11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。
2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。
3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。
5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。
(二)乙方职责
1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。
2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。
5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。
七、其他
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为 天。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。
4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢筋工施工合同范文3
甲方(以下简称甲方)：
乙方(以下简称乙方)：
甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。
一、承包方式：
二、工作范围：根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的 。
三、承包单价： 。
四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米²15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5：钢筋施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方《总包单位》把承德市武阳丽园小区2#3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工，具体事宜如下：
一、乙方负责的工程内容及范围：
乙方负责承德市武阳丽园小区2#3#楼所需要钢筋工程的所有部位，包括二次结构，造型等所有部位，清理梁头梁豁及垃圾。
二、乙方必须达到的质量标准：
1、乙方必须按照图纸进行施工，必须符合本工程的各结构构件的型号、尺寸，出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及使用的一切缺陷，由乙方负全部责任。发现盗窃行为按原价10倍处罚承包组。
2、乙方必须按照甲方的技术交底施工，私自施工的，出现的一切损失由乙方部负责。节省原材料，不能长料短截，每发现一次按原价10倍处罚班组。
3、乙方必须服从甲方质检员的检查，如丢口扣，钢筋的间距，搭接倍数等质检员提出的所有工程修复工作，不执行质检员提出的方案，无条件接受质检员的罚款处理，出现的质量缺陷问题乙方全部负责。
4、乙方必须按照国家验收规范施工，各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准，否则罚款并承担全部损失。
5、乙方领取的用于本工程的所有附件，配件及各种使用的物品，工程结束后必须如数返还，工程结算时必须出具由甲方保管员出具的物品入库单，丢失的物品由乙方负责，甲方按照丢失物品的原价在工程款中扣除。
三、工期要求：
1、乙方必须执行甲方制定的工程进度表执行，每一施工段必须按进度完成，每一层每一段未按进度完成的，一次扣款20xx元。
2、乙方必须协调好流水段施工，确保按期完成此项工程。
3、乙方必须遵守工长的协调工作，确保工期顺利完成。
四、文明施工要求：
1、乙方必须做到安全生产，文明施工，有打架斗殴的，出现的一切后果乙方负全部责任。
2、乙方必须做到三清六好，每完成一施工段，清理干净，否则罚款处理。做到文明施工。
3、乙方必须遵守工长的文明施工安排，工长有权对不文明施工行为进行惩罚。
4、乙方所有使用的原材料，进场必须在指定场地内码放整齐。
5、乙方每完成一个施工段后，必须清理干净，工程主体竣工后，楼内所有钢筋组使用的材料，清运至甲方指定场地码放整齐，配合保管员清理过数。
五、甲方的权利和义务：
1、甲方必须保障乙方施工期间的原材料用量，确保乙方施工期间的`顺利施工。
2、甲方负责提供乙方施工期间的一切便利条件，如施工场地、施工机具，确保乙方的施工工期。
3、甲方必须及时提供给乙方所需的标高、尺寸等各项控制点，甲方必须提前交底，提前告知乙方，否则误工由甲方管理人员承担责任。
六、工程款结算方式及结算方法：
1、工程完成后，工程款按每吨
2、甲方每月借付给乙方每个工人元，工资不够的，按比例借付，借条必须有乙方和借款人的签字，由借款人到财务领取。
3、工程结束后，经甲方质检员验收合格，开具合格单，乙方所有工人由甲方统一开支，剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效，合同执行地承德市双桥区。
甲方：
乙方：
年月日
篇6：钢筋施工合同
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。
一、分项工程名称及实施地点
1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场
二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式
1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式：包工
3、承包价款：/吨
4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。
三、工期及施工质量要求
1、工期要求
乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核
2、施工质量要求
1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%
四、施工管理及质量、进度考核办法
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批。
五、安全文明施工考核办法
1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。
2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。
3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。
4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。
5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。
6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。
7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。
8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。
9、不懂电器设备乱动者，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并处以50-200元罚款。
10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。
11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。
2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。
3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。
5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。
(二)乙方职责
1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。
2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。
5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。
七、其他
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为天。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。
4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
______年____月____日
篇7：钢筋施工合同
甲方(以下简称甲方)：
乙方(以下简称乙方)：
甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。
一、承包方式：
二、工作范围：根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的。
三、承包单价：。
四、付款方式：
基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任：
乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
______年____月____日
篇8：钢筋施工合同
甲方(发包方)：___________________________
乙方(承包方)：___________________________
第一条施工内容
甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米（以实测为准）。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。
第二条工程期限
本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_____年__月__日开始施工，至_____年__月__日结束施工，工程为__天，养护期为施工验收合格之日开始，养护10天结束。
第三条材料供应
1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购，材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。
2、材料具体标准如下：混凝土：强度等级为C30的商品混凝土。钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。植筋胶：优质植筋胶。
第四条工程质量
1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应恢复原状、赔偿损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。
第五条工艺要求：
1、主筋φ12mm螺纹钢和辅筋φ10mm圆钢横竖排放，钢筋网格间距200x200mm，所有钢筋交叉处扎丝固定。
2、墙面开槽深度不得小于120mm；与原钢筋连接处均需点焊。
3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。
4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。
5、给排水、供电工程：配合甲方在现浇板内预埋线管。
6、现浇楼板厚度不小于100mm，部分位置厚度不小于120mm。
7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责）。
8、混凝土浇灌完成15天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。
9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求。
第六条工程款结算单价及支付方法
1、结算单价：人民币_____元/每平方米。总费用约估算为人民币________元左右。
2、面积计算：工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。
3、付款方式：第一阶段：施工队进场前期准备工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的30%，为人民币_______元。第二阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_______元。第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_________元。
第七条工程变更
1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工，不得随意变更。
2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。
第八条双方责任
1、甲方责任提供良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。
2、乙方责任
（1）保持现场的整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。
（2）采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作，否则应承担由此造成的直接和间接经济损失。
（3）负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
（4）如施工中发生工程事故或人身伤害事故，事故的一切责任和费用由乙方负责。
（5）乙方施工要服从小区物业的管理，不得损坏小区公物，承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。
（6）乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。
本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
时间：
篇9：钢筋工劳务施工合同范本
甲方：
乙方：
为了确保工程的质量和工期，加强施工现场统一管理协调及配合，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，结合本工程具体情况，本着平等互利，相互合作的原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：楼工程
1.2、工程地点：
1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。
第二条、承包方式
承包方式：按照主体结构建筑面积单价包干，包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。
第三条、施工工期
按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同)，本工程工期短时间紧任务重，麦收﹑秋种不放假，制定的
工期目标延期罚款 元/天。如人为原因的情况造成停工，每停一天罚款 元。
第四条、工程质量标准：合格
国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础，依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。
第五条、合同单价及其计算方法
5.1元/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。
5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分：
一、工程内容：按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。
5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装，建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋，现场半成品运输。
5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。
5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。
二、其它包干内容
5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。
5.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合，现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等成品保护。
5.2.5、现场安全文明施工及形象、现场钢筋加工安装，施工现场钢筋原材费料，楼层钢筋清理、生活垃圾清理，并要工完场清。
5.2.6﹑建筑楼层超高费、乙方人员调遣费、延时加班费、法定节假日加班费及劳保、福利、冬雨季施工费、材料二次倒运费、管理费等全部费用。
5.3.1、钢筋工程质量缺陷和质量通病的修整等全部内容。
5.3.2、本工程塔吊，施工电梯基础钢筋全部内容。
5.5、工程量计算
5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单计价》的建筑面积规则计算。
第六条 双方责任与义务
甲方责任与义务
6.1、负责工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理，分部分项工程施工的技术交底和安全交底，监督、检查工程质量和文明施工。
6.2、提供本合同约定机具机械。
6.3、负责现场施工材料、构件的供应和调配，向乙方提供设计施工图纸、施工进度计划、设计变更和经建设单位、监理批准的施工方案，并进行施工质量、施工要求的技术交底。
6.4、组织乙方人员进行安全施工、现场管理规章制度教育(包括建设单位的各项管理规定)以及防火教育，协调现场各专业承包单位之间关系。
6.5、有权对不符合施工要求的作业人员清退(以书面通知乙方)，对施工中由于乙方原因导致的一切责任和损失有权采取相应的经济制裁和处罚，必要时可终止合同，乙方无条件退场并承担损失。
6.6、在施工期间，因乙方原因不能达到关于安全文明、质量和工程形象进度等要求，并经多次督促仍无实质性成效时，甲方有权清退乙方出场，且在办理结算时考虑上述因素。
6.7、负责按照合同相关规定，对乙方已完工程进行检查、验收合格后，办理工程量确认单，按照合同和工程量确认单进行承包工程结算。
乙方责任与义务
6.8、乙方人员必须服从甲方的统一管理，应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度，服从和配合甲方有关人员的监督、检查、管理，并及时向甲方提供有关资料，同时必须遵守地方政府管理部门的各项规定，发生违法违纪现象，除承担法律责任外，并进行经济处罚。
6.9、在施工期间必须完全履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途因各种原因退场给甲方造成工期拖延等损失，乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的经济损失。
6.10、乙方项目部应每月﹑每周报材料进度计划，向甲方报工程主要材料钢筋﹑扎丝﹑垫块﹑马蹬等材料计划，报施工进度计划。
6.11、乙方负责机械的正常施用，维修与保养。
6.12、因施工质量、工程进度、安全文明等达不到甲方的要求，
乙方应无条件退场，甲方对乙方所涉及的工程量在结算时扣减其影响部分。合同内应由乙方施工而未施工或不施工部分，甲方有权自行安排施工，该部分费用按照实际发生从乙方结算中扣除。
6.13、负责作业面钢筋半成品清理和主体施工的钢筋废料清理等。
第七条 质量验收
7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、施工图纸设计、批准的施工方案、设计变更等组织施工，保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”，分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过，乙方不得进行下道工序施工。工程完工后，由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。
7.2、乙方承诺本工程质量达到合格标准。如因乙方原因达不到合格标准，由乙方负责无条件返工，并承担返工发生的一切费用。返工后仍达不到约定条件又无技术保证时，甲方将立即终止合同，并责令乙方退场，除不予以结算外，并处扣罚返工发生的其他费用。
第八条 安全文明施工
8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证，并办理工伤事故保险。
8.2、乙方进场施工时，由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育，要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例，进场人员必须正确配戴安全帽，高空作业必须正确佩带安全带，认真执行安全操作规程，严格按照甲方安全交底进行操作，服从甲方现场施工人员和安全管理人员的指挥。并要根据工程进度及时搭设安全通道和采取安全防护措施确保安全生产，不得随意拆除安全防护;乙方并应加强自备小型工具使用的安全措施。因乙方人员不听从甲方指挥而发生的违章作业，甲方根据情节给予一定经济处罚。
8.2、必须杜绝重大伤亡事故发生。施工中如乙方人员发生工伤事故，属甲方原因由双方协商做一次性处理(10000元以下自行解决)乙方原因发生事故，乙方自行解决。
8.3、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育，特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视，防止火花溅落引发火灾：下班时要进行检查和清理，防止火花隐患造成火灾。
8.4、乙方施工时要安全文明施工，工完场清，随时保持现场整洁，因乙方不能做到或不能完成施工场地清洁卫生的，甲方委派其他人员进行清理，费用由乙方承担。
第九条 材料使用与管理
9.1、甲方提供工程周转材料及加工机械，乙方负责材料机械进场卸车。
9.2、因乙方施工或管理不当发生的工程材料机械损坏、丢失、超耗及现场浪费，甲方对乙方进行相应处罚。材料的损耗率控制在钢筋2%。
9.3、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、保证现场材料无浪费、不凌乱、不丢失;堆放规矩有序，分类保管，确保材料的安全;归还时确保正常归还。
第十条 工程劳务费支付方式
10.1、本劳务分包合同的付款，采用分期支付工程款的方式。
10.2、具体支付工程款时间节点：主体封顶后施工完成后 天内支付已完工程量的 %的合同价款。
第十一条 违约、争议
11.1、执行合同中如一方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
11.2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。
第十二条 处罚规定
12.1、发现未戴安全帽进入施工现场每人罚款50元，楼层验收因钢筋绑扎原因不能一次性通过的罚款 元
第十二条 其他
12.1、本合同签定后，补充合同和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。
12.2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 年 月 日
篇10：钢筋工劳务施工合同范本
甲 方：
乙 方：
经甲、乙双方协定甲方将 楼所有的钢筋工程的劳务单包给乙方，双方协定如下：
1、承包范围：该工程所有的钢筋制作与安装、预埋;(包括地面地坪的钢筋制作安装)钢筋制作安装所用的机具;接头和所用机具;钢筋调直和所用机具及机具所用的电线、扎丝;场内的钢筋转运;楼层上的钢筋清理、收集;柱、墙内清扫;试件制作;安全帽和安全带的配备;工人住宿清理和管理。
2、操作规程及质量要求：
①、施工前要认真学习图纸，了解图纸设计意图。清楚钢筋规格、数量、形状、尺寸、锚固长度，接头数量、位置及构造要求，然后要进行放制大样。
②、钢筋放样必须按设计要求及国家现行施工验收规范进行，样放好后，必须经现场主管人员检查签字后，才能下料。
③、钢筋下料是，一定要将钢筋的规格、数量、形状、尺寸、搭接、锚固长度，接头位置按设计要求及规范搞清楚。将同规格钢材根据不同长度，计算好长短搭配，减少短头，减少损耗。钢筋下料具体要求为断口不得有起弯现象，长度要求准确，允许偏差±10mm，钢筋对焊
④、钢筋制作，必须按正确的操作规程操作。其质量要求钢筋形状正确，平面上不能有翘曲不平现象。钢筋成型长度±10mm，钢筋末端弯钩净空直径不小于钢筋直径的2.5倍，末端平直部分长度按图纸要求的抗震等级定，弯起钢筋起弯点位移±20mm，弯起高度±5mm，箍筋长±5mm。
⑤、钢筋安装：钢筋安装前必须按图纸及规范要求划出钢筋的位置线，做到横平竖直，不能漏扎。
⑥、钢筋保护层要求：按图纸及规范要求垫好保护层垫块或垫铁，使钢筋间距及在浇筑过程中不错位。
⑦、现场施工中容易出现的问题要特别注意：框架柱、构造柱、施工缝预留钢筋在砼浇注过程中错位。所以在砼浇筑时，钢筋工一定配合浇注工控制好柱钢筋及预留钢筋的位置，不得错位，如有错位，必须返工。
⑧、钢筋制作后，要分型号、种类等规范堆放。安装后清理好现场，不得有遗漏现象。钢筋进场时必须分型号、分种类、有条不紊的堆放好。
⑨、砼浇注过程中，必须有钢筋工，对钢筋保护层和钢筋位移及时调整。
3、现场管理细则：
①、制作工人的下料单未经现场钢筋工长签字，不能下料，制作违反者每次罚款100元造成损失按原价2倍赔偿。
②、短料钢筋运用Φ6—Φ10长度超过200mm;Φ12—Φ14长度超过300mm;Φ16—Φ25长度超过500mm;必须全部用完，如未用尽者按钢筋原价2倍赔偿。
③、分部工程完成后，自己先按图纸要求核对钢筋型号、尺寸、标高，提交专业施工工长检查。如出现大部分返工按每处罚款100—500之间。
④、特别强调，框架柱、剪力墙钢筋保护层必须准确，如不准确造成梁钢筋缩颈必须返工。按每处罚款20元。如监理提出修复，影响浇筑时间。每次扣500元。
⑤、砼浇筑过程中如钢筋移位，保护层未垫好必须返工，按每处罚款20元。板或梁由于保护层及钢筋制作安装原因影起的露筋，按每处50元罚款。
⑥、完成一个部分后，钢筋必须收集到制作房便于二次利用，如发现未收者自己收集每根(个)5元罚款。如发出通知未收者每根(个)罚款10元，收集最后期限未在砼浇筑前。
⑦、爱护公物做好成品保护。发现恶意损坏公物者，赔其损坏公物厚另罚款500元以上。发现偷盗行为，轻者罚款5000元以上并驱逐出工地。重者移交法律机关重惩。
⑧、所有人员必须服从现场管理人员指挥安排，若无正当理由且不服从者，驱出工地，并罚款100-1000元。
⑨、工地上小组与小组之间，打架斗殴者，轻者每次各罚款500-1000元，重者赔其所需费用后，并依法办理。
⑩、现场清洁卫生;严禁在楼层上大小便，发现一次罚款50元并清理干净。
4、安全条例(所有工种通用)：
(1)、进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。违者每次罚款50元。
(2)、在高空危险处作业必须系好安全带。违者每次罚款100元。
(3)、不从事电器和机械的人员，严禁动用机电设备，严禁私自接电源。违者每次罚款100元。
(4)、高处作业时，不准往下或向上抛投任何物件。
(5)、工人在堆放建筑材料时一定要堆放整齐稳当。
(6)、在操作中应坚守工作岗位，严禁酒后操作。违者驱出工地并罚款200元。
(7)、特种作业人员(如电工、机械工、架工、机械驾驶员等)操作时思想一定要集中，不能擅自离岗。停止使用时，必须截断电源，整理好机械，锁好配电箱。
(8)、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、易滑和带钉的鞋。
(9)、施工现场的脚手架，防护设施未经施工负责人同意，不得擅自拆除。
(10)、工人在经过施工现场的洞和坑时，必须注意标志牌。
(11)、严禁坐提栏上下，攀登井架及垂吊设备。
(12)、不准坐在脚手架和防护栏上休息及睡觉。
(13)、在推斗车时，不能猛跑或甩掉手把空放。
(14)、拆下的脚手板，模板、木板等要及时整理，圆钉要及时拔除。
(15)、砌墙坎砖必须向内坎。
(16)、施工操作时，要随时注意自己手里工具，不用时要放好。
(17)、不准在龙门架内穿行，不准提升后，不采取安全措施到下面清理杂物。
(18)、塔机吊钩在下班后必须挂好，龙门架吊篮不准在空中久停。下班后吊篮必须停在施工底面上。
(19)、脚手架上有泥或建渣要及时清理。
(20)、脚手架上堆放砖不得超过单行侧放三层。
(21)、拆除与墙连接的钢管架时，一定要采用安全有效的方法。
(22)、检修塔吊和龙门架，及高处临边悬空时，必须系好安全带。
(23)、梯子上部要扎稳，下部要有防滑措施。
(24)、高空作业的工人必须具备以下条件：
①、从事高空作业的人工身体必须健康，严禁有高血压、贫血、严重心脏病、精神病、癫痫病、深度近视，以及经医生检查不能从事高空作业的人员，严禁高空作业。
②、在平台，屋檐口操作时，面部要朝外，系好安全带。
③、在平台边，挑头拆除模板时，撬棒部要向外，不要用力过猛，并系好安全带。
④、如遇暴雨或大风应停止室外作业。
⑤、夜间施工时，如照明不充分，应暂停止作业。
(25)、特别强调：操施工工作前必须检查机械、仪表工具等。确认完好后，才能使用。在施工过程中，擦施工一定要小心谨慎，明确机械安全正常运转。
5、工伤事故责任
违反《安全生产条列》者，一切责任自负，并罚款，出现工伤事故，单次20xx0元以下自负，单次20xx0元以上者，协商解决。
6、工期要求：
①、必须无条件按照项目部要求完成工程时间、分部分项工程穿插和完成的时间。具体时间每次工地开会确定。
7、人工费单价及收方标准：
①、收方标准：按施工图规定的建筑面积计算
②、单价：每平方米 元，大写：
8、付款方式及时间：
①、每月按工程量及人工出勤率考核付给人工费。
②、主体竣工验收后，付足总人工费的85%时间不超过2周。 ③、二次安装的工程完成后付足总人工费的95%时间不超过2周。 ④、全部竣工验收后付清。
9、民工工资管理
每月必须将民工工资按时发放，如由于民工原因影起的纠纷和造成的一切损失，全部由乙方负责。
10、违约责任
双方若任何一方违反以上要求，均追究责任，如乙方有违背以上原则，甲方有权更换乙方各工种人员，人工费按完成工作量合格率的半价支付。
本合同一式两份，双方签字生效。
工程完工结算后本合同自动终止。
甲 方：
乙 方：
年 日 月
篇11：钢筋班组施工合同
甲方(发包方)： (以下简称甲方)
乙方(承包方)： (以下简称乙方)
甲、乙双方本着自愿、公平、平等、诚信的原则，将本工程钢筋施工项目委托 钢筋施工队承包。为明确施工责任，确保工程质量、施工安全、施工进度和文明施工、综合治理及劳务管理等，经双方友好协商，制定如下条款，以资共同遵守执行。
一、承包方式:
1、包工包机械(除塔吊、施工电梯外所有施工机械、工具用具)不包料。严禁转包。
二、双方责任：
(一)、甲方责任：
1、提供施工图纸、设计变更、施工方案和施工有关资料。
2、提供大中型施工机械，解决施工用水用电，不提供住宿。
3、甲方及其所属的项目经理部对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止(或解除)合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。
4、因不可抗力事件造成的损失双方各自承担自身损失。
(二)、乙方责任：
1、进场施工人员必须年龄在18岁到50岁之间，身体符合建筑行业要求的健康者。并制定施工人员花名册和乙方负责人与劳务工人签订的劳动合同等各一份交甲方备案。否则，甲方暂缓支付乙方劳务费用。严禁非施工人员(如小孩、未成年人、老人等)进入工地现场。否则，在现场内发生任何事情均由乙方负责承担。
2、进场施工人员必须持有效身份证、审检证、暂住证、上岗证、就业证、带队(班组长)人员要作业许可证或其它需用证件，办证费用或出现罚款均自行承担。
3、进场施工人员衣、食、住、行、治病等各种其他发生费用由乙方负责办理承担。
4、自备施工用的一切工具、用具、劳保用品(除塔吊和施工电梯由甲方提供外)，均由乙方自行采购及维修保管包括电渣压力焊所需的电缆。
5、乙方进场施工人员必须熟悉施工规范、验收规范和检验评定标准。并严格按施工图纸、施工方案和规范、标准进行施工。
6、施工过程中由乙方原因造成质量达不到合同要求而返工的人工及材料费用要由乙方承担;造成材料浪费损失、半成品、成品及临设的损坏等要照价赔偿，如属有意损坏要双倍赔偿，每发生一次损坏另处罚1000元。
7、乙方在施工前必须与工程项目经理部签订安全责任合同。如进行违章施工，造成安全事故按安全责任合同执行处罚。
8、乙方应对甲方信誉负责(在甲方按合同已付劳务工资情况下)，保证按时发放班组及工人工资，凡因未按时发放工资，造成班组工人(包括已完工后六个月内)向上级有关部门投诉甲方，影响甲方信誉，每投诉一次处罚1000元，另按投诉金额120%执行，均从乙方结算总额履约保证金中扣除。
9、乙方进场施工人员未经甲方工程项目经理部批准同意，严禁水电私拉、分隔临时设施和非施工人员居住现场。
10、乙方进场人员如有打架、斗殴、偷窃等恶劣行为，给予500元/人次处罚(情节严重者送当地公安机关处置);不听教育改正者，甲方有权要求当事人退场，不给任何退场费，乙方无权拒绝退场。
11、乙方承包施工任务完毕后，必须遵照甲方退场时间要求，按时全部将进场人员退离现场。否则，甲方给予强制执行或罚款处理。
12、乙方在施工中必须无条件服从甲方调配，服从甲方现场临建布置及塔吊使用的调配，满足项目施工进度要求，否则甲方有权对乙方进行200元/次的处罚。
三、工作内容
1、施工图中及设计变更中所涉及的全部有关钢筋的工作内容(包括构造柱、压顶、圈过梁、栏板、刚性保护层及其它零星构件等所涉及到的钢筋制作、安装)。
2、钢筋进场时钢筋材料卸车(塔吊配合卸车及运输至加工场)，卸车费用不再计取。塔吊吊钢筋时应捆绑牢固，确保安全。
3、盘圆钢筋冷拔、钢筋试件制作(如闪光对焊、搭接焊及电渣压力焊等)。如试件不合格，非材质原因，乙方每组试件赔偿甲方100元试件费，并承担复检费用。
4、预埋件的制作与安装。
5、拉墙钢筋的制作与安装(插筋)。
6、钢筋绑扎所需铅丝、焊接所需材料及用药剂，保护层垫块，已包含在承包合同综合单价内，不再计价。
7、电渣压力焊的焊渣清理、冲洗。
8、砼浇捣过程中浇柱砼不少于1人(如乙方能确保柱筋不移位可不安排)、浇砼地下室、裙房不少于2人、上部标准层楼板不少于1名有经验的工人护筋，确保钢筋(尤其是板负筋)的正确位置。
9、乙方必须无偿配合甲方迎接上级组织的安全、文明施工检查整改工作。
10、结构完成后项目部清理楼层所花的费用根据本班组对楼层所造成的污染程度进行分摊5%。楼层清理价格按市场价，报公司备查。。
11、由乙方违章或疲劳战术，工人不遵操作规程造成安全事故由乙方负责全部责任，
12、乙方不得将本工程施工任务另行转让、转包。否则乙方按工程总价的10%赔偿甲方，并自动解除合同，乙方必须无条件退场。
13、乙方至少必须配备专职施工员、质检员各一名
14、乙方进场人员须服从项目部管理，对不服从项目部管理的人员乙方必须无条件将其清退出场。
15、墙体拉结筋，按市场价0.8元/根。其中钢筋班组分摊0.3元/根，木工班组分摊0.5元/根。如市场价格有变动，上述两班组按此比例进行分摊。
四、质量要求:
1、按现行施工规范施工。
2、按现行验收标准，钢筋质量必须达到合格等级。
3、钢筋隐蔽验收必须一次性通过，否则发生的费用由乙方负责承担。
五、工期：
1、以项目部安排的合理工期(标准层应满足至少每月四层)。工期每延误一天罚款2000元，从当月工程进度款中扣除，工期每提前一天奖励2000元。如因乙方原因连续三次延误，甲方有权更换队伍，乙方必须无条件退场，自动解除合同。甲方按乙方已完工作量的70%结算。
2、乙方应确保钢筋由监理组织验收的合格通过率，如钢筋绑扎完成后，由监理公司验收时，一次没能通过，乙方必须及时组织足够的人员进行整改，整改时间不能超过3小时，超过3小时或再次验收没有通过需再次整改的视为延误工期。
六、承包单价及计算方式：
1、单价：
(1)、钢筋的制作、安装按： 600 元/t;
(2)、电渣压力焊接： 2.5 元/个(钢筋直径≥16才能采用电渣压力焊);
(3)、单面电弧焊： 4.0 元/个(只计算顶板以下，顶板以上的不再计取);
(4)、套筒： 12 元/个。
以上单价为钢筋制作与安装的综合单价，只要是相同的工种，无论工作量大小，复杂程度，难易均由乙方完成，不另行补价，补工乙方未在管理人员要求的时间内完成或未全部完成，甲方另行安排其他班组完成，按所花费用3倍从乙方当月结算中扣回。
2、工程量计算与结算方式：
[ 工程量：按甲方实际进场钢筋数量增加8%计算，即：进场量×(1+8%)]
以公司同开发商核对确认后的工程量的 作为控制基准点(即：控制量)。
(一)施工实际用量<【控制量】：
(1)、人工费：按[实际进场量-钢筋废料] ×[合同单价]结算。
(2)、未使用钢筋材料总价的 归乙方所有。
(3)、钢筋材料价格按全部施工期的现金购买价的加权平均价。
(4)、废钢筋按废料处理总价的 归乙方所有。
(二)施工实际用量>【控制量】：
(1)人工费：按【控制量】×[合同单价]结算。
(2)超出【控制量】的钢筋材料、人工由乙方负责承担。
(3)钢筋材料价格按全部施工期的现金购买价的加权平均价。
七、安全文明施工：
1、严禁使用童工，严格遵守施工安全操作规程和工地项目部有关安全生产规章制度，接受安全生产教育，安全技术交底，进入现场生产操作人员必须戴安全帽，严禁穿拖鞋，高跟鞋及赤脚进入现场操体，违规者每次罚款30元。
2、机械要专人负责使用，检查维修，非机电人员不准随意使用机械，应教育本组人员严禁先乘座井字架，严禁使用三炉，违返者每次罚款100元。
3、高处及临边作业的主要安全防护，要严格执行安全操作规程及工地安全管理条例，做好安全生产文明施工，如违返安全生产操作而发生的安全事故，后果和责任由乙方负责承担全部责任。
4、乙方要严格遵守工地项目部制定的工地管理自条例及安全生产条例，详见安全生产责任合同书。
八、工程进度款支付方式：
1、地下室顶板砼浇筑完成后15天内支付已完工作量的85%;
2、上部按每四层结构砼浇筑完成后15天内支付已完工作量的85%;
3、主体结构验收完成后15天内支付已完工作量的90%;
4、工程预验收后15天内支付已完工作量的95%;
5、竣工验收、结算完成后一个月内全部付清。
九、工程进度款支付及结算程序
1、工程进度款支付程序:
(1)按支付节点工作完成时申报进度，审核程序如下：
主管工长项目相关人员项目经理公司经营部 公司副总叶伟总经理叶伟总经理审核签字完毕后，按本合同相关条款进行付款。
(2)工程进度款拔付的工程量计算书仅作为平时拔款依据不作最终结算依据。
(3)工程项目未完部分工程量严禁超结和预结。
2、工程结算程序：
(1)乙方已经完成合同约定的全部工作内容，并已完成退场手续。
(2) 退场手续完整后将结算工程量进行报审，审核程序如下：
主管工长项目相关人员项目经理公司经营部公司副总叶伟总经理叶伟总经理审核签字完毕后，按本合同相关条款进行付款。
(3)所有结算按实际完成工程量，不计损耗，不加系数。
十、合同争议的解决：
1、本劳务承包合同末尽事宜，经双方协商可签订补充协议条款，与本劳务承包合同具有同等法律效力。
2、当合同发生争议，双方协商不成，由仲裁机构进行仲裁。
十一、合同的生效，失效：
1、合同的生效：合同自双方签字之日起生效。
2、合同的失效：本合同规定的全部施工内容已完成，工程款付清后自动失效。
十二、本合同一式叁份，乙方执壹份，甲方执贰份。
甲方(发包方)： 乙方(承包方)：
身份证： 身份证：
电话： 电话：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
★ 钢筋班组承包合同
★ 钢筋工程劳务合同
★ 钢筋分包合同范本
★ 包工承包协议书
【钢筋工个人承包施工合同（整理11篇）】相关文章：
钢筋工程承包简单合同2022-04-30
建筑公司承包合同优秀2023-12-17
基坑测量范文2022-11-23
劳务分包工程合同2022-08-04
钢筋承包简单版的协议书2022-04-30
建房承包合同格式2022-05-12
劳务分包协议2022-05-06
劳务分包合同范本 护坡2023-04-05
规范劳务合同2023-10-26
桥梁工程合同范本2022-09-10