“Altman”为你分享20篇“退房协议书模板”，经本站小编整理后发布，但愿对你的工作、学习、生活带来方便。
篇1：退房协议书
出卖人（甲方）：厦门V房地产开发有限公司
买受人（乙方）：柯总，身份证号码：
乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》（编号03333），根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书（20xx）湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对（20xx）湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯总
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理；
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按（20xx）湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金；甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
20xx年月日 20xx年月日
篇2：退房协议书
甲方：
乙方：
因乙方身体原因病重需大量资金治疗，考虑到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、甲方收回乙方现有住宅经协商总价为，元，其中包含：元；（附缴费依据）房款装修款：无法搬运的家具：维修基金：抵押：担保费：利息款：元（含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等）元（附清单）；元；（附缴费依据）元；（附缴费依据）元；（附缴费依据）元；（附缴费依据）
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款（￥万元）（乙方同时将房款、维修，基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方）乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续；此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中必须提供真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样，并在3月内搬离现有房屋；乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票元，乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共万元；付款的同时，甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约责任（不可抗力与政策调整情况除外）。
5、为保护利益双方，签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇3：退房协议书范本
甲方：
乙方：
因乙方身体原因病重需大量资金治疗，考虑到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特 申请将购买的 房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、 甲方收回乙方现有住宅 ( ) 经协商总价为 ， 元， 其中包含： 元; (附缴费依据) 房款 装修款： 无法搬运的家具： 维修基金： 抵押： 担保费： 利息款： 元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等) 元(附清单) ; 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据)
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款(￥ 万元)(乙方同时将房款、维修 ， 基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方)乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办 理相关银行、房管局解除抵押手续;此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修 基金的退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。 双方在办理过程中必须提供真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样，并在 3 月内搬离现有房屋;乙方按 照甲方要求开具装修及家具家电费发票 元，乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项 一次性付给乙方共 万元;付款的同时，甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运 的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约责任(不可抗力与政策调整 情况除外) 。
5、为保护利益双方，签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙 双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题， 如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方 自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律 责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4：退房协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，现因_____原因，就解除双方于_____年_____月_____日签订的《商品房买卖合同》（编号：_____，以下简称合同）的有关事宜，达成如下协议：
①自本协议签订之日起，就乙方购买甲方开发的_____小区_____号楼房屋所签订的合同终止。
②乙方就在本协议签订当日办理如下事项：
a、_____向甲方递交退房申请书（如有共同所有人，还需递交共同所有人同意退房的书面同意书）。
b、_____将其持有的合同正本份，副本全部返还甲方。
c、_____签署“办理注销合同登记申请”。
③对于乙方所购买房屋已经发生的合同的印花税、交易费等一切费用由乙方承担。
④甲乙双方同意，乙方已支付的房款全部退还，双方协商互不追究违约责任，不收违约金。
⑤本协议经甲乙双方协商一致，自愿签订。
⑥本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：______________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日______________年____月____日
篇5：退房协议书
甲方(原房主)：
乙方(现房主)：
20xx年月日甲方与乙方签订了，甲方卖给乙方的房产位于xxx东路x医院家属院第 号楼 单元 室。现因乙方未按约定支付购房款，甲方多次催要无果，且乙方目前仍无能力支付的现实情况，双方经多次协商达成一致意见，乙方同意将上述房产退还给甲方。兹就退房及解除上述合同的相关事宜，达成如下协议：
一、 自本协议签订之日起，甲方与乙方签订的上述房产买卖合同双方自愿解除，不再履行。
二、 原房产买卖合同签订后因乙方付款违约，导致房产证等未能变更，现于本协议签订之日，原物退还甲方房产证等产权证件及相关票据。
三、 乙方支付给甲方的购房首付款按定金处理，以此视为对甲方的经济补偿，双方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保证上述购房期间未对改套房产进行过任何质押、抵账及它项权、许诺等，而且未拖欠居住期间的物业费、水电暖气、网费等居住费用。如若出现，全部由乙方承担，与甲方无关。
五、 本协议双方签字生效。本协议一式叁份，双方各执壹份，说和人壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6：租房退房协议书
出租人(下称甲方)： 身份证号：
联系电话：
承租人(下称乙方)： 身份证号：
联系电话：
乙方为合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，双方经充分协商，达成如下一致协议条款。
一、租赁物及用途
甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的(座落在 室、面积约为平方米的)房屋租赁给乙方使用。乙方愿意承租上述房屋，保证在合法住宿范围内使用房屋，不得进行违法活动、不得影响周边人家的正常生活。
二、租赁期、费用及给付
乙方租赁甲方房屋的期限为 ，自_____ 年_____月_____日起至_____ 年_____ 月_____日止。房屋租金合计元，需一次性支付;并一次性支付物管、宽带费、收视费用合计元，采取先付租金后使用的原则。为如经双方协商同意后本协议书提前解除或终止的`，租赁期间不受时间限制。 乙方如需续签或终止需提前30天以上告知甲方。同时，乙方须支付甲方人民币 元作为房屋家电的押金，此笔款项自租赁期限届满后，若房屋及家电、家具均无人为损坏，由甲方全额无息退还给乙方。 乙方所用水、电、煤气、等相关生活费用由乙方自行承担，并按时缴纳，逾期造成停水停电的，由乙方承担全部责任。 水初始数： 电初始数：
三、甲方的权利和义务
1、甲方有权按约定收取租赁费用及乙方应承担的费用; 2、甲方应按约定条件及时将租赁房屋交乙方合理使用;
四、乙方的权利和义务
1、乙方应按约定用途使用所租用的房屋并及时给付租金及其他应承担的费用。
2、乙方不得对房屋进行任何装修，如增设他物可能影响甲方房屋结构或安全的，应事先征得甲方的书面同意，并不得破坏房屋结构。
3、乙方不得利用承租房屋进行违规经营或违法活动，损害公共利益，不得以甲方名义对外进行活动，不得作出任何有损甲方利益的行为。
4、乙方应尽善良管理职责，合理使用甲方的房屋、附属设施及有关财产。
5、乙方不得转让、抵押甲方财产，亦不得以甲方财产为他人提供担保。
五、协议的解除、终止及违约责任
本协议书约定的租赁期限届满时，本协议书自行终止。若经双方协商同意延期的，缴纳相关租金费用后按本协议条款自动延期。
本协议书履行过程中，双方一致同意提前终止履行协议的，本协议书提前解除。 符合本协议书约定的其他条件的，本协议书终止履行。
乙方擅自违反本协议书的，甲方有权解除协议提前终止协议履行， 且乙方缴纳的房屋押金不予退还。
六、其它约定
1、协议书履行期间，承租房屋由乙方负责日常维护管理。除乙方正常使用该租赁房屋及屋内家电之外，对于非人为因素造成的租赁房屋及屋内家电的损坏，甲方应及时给予维修完善以保证其正常使用，其相关费用由甲方承担。如因乙方使用不当造成的损失应有乙方照价赔偿、或按原修复。(详见财产移交清单)
2、协议提前解除或终止的，乙方未能在约定的期限内及时办理移交手续的，甲方有权直接接受所出租房屋并清理出乙方财物等，由此引起的一切后果由乙方承担。
3、协议期限内若遇拆迁、改制、其他非甲方原因导致无法继续履行协议的，甲方应提前通知乙方终止本协议书履行，双方互不承担违约责任，双方按实际天数结算租金及乙方应承担的费用。
4、财产移交清单为本协议书的组成部分;乙方的有关身份证明文件影印件为本协议书的附件。
5、其他：
八、若因本协议书履行产生争议的，由双方协商解决;协商不成的，由房屋所在地人民法院诉讼解决。
九、本协议书经双方签字或盖章后生效。
十、本协议书一式二份，双方各执一份。
甲 方：乙 方：
年 月 日 年 月 日
篇7：房屋租赁退房协议书
甲 方：****房地产开发有限责任公司注册地址：***联系电话：***
乙 方：
身份证号：
地 址：
联系电话：
乙方于***年**月**日购买**市**区***小区**号楼**单元**室，该商品房建筑面积为**平方。
由于******乙方提出退房，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、自本协议签订之日起**日内，乙方须到当地公积金中心申请办理还款，在乙方贷款额还清后，甲方退还乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后，甲方向***市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时，乙方须积极给予配合。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料，造成甲方损失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方： 乙方：
*年*月*日*年*月*日
租房退房注意事项：
一、正常退房
当租房将要到期，需要退房时，租客需按合同规定提前通知房东，尽量恢复房屋原貌，主动结清各项费用，与房东协商搬出时间。在与房东完成最后的房屋交接之后，房东应将押金退还给租客，解除房屋租赁合同。
二、提前退房
当时间并未到达合同上约定的租赁期限，而租客需要提前退租时，需要依据租赁合同上的条款进行赔偿，合理退租。若是合同上没有提前退租相应条款，此时应分清提前退房原因。若是因工作调动、家庭原因或者有其他情理之中的理由时，租客可以自主和房东进行协商退租，双方互相谅解，请房东退还房租和押金，将房屋转租。但是，若是租客因房屋条件问题，或者其他非合理性问题，租客无法租住到合同约定期限而强行退租时，租客应寻求法律帮助，保护自己的合法权益。切忌与房东发生冲突，需理性解决问题。
篇8：租房退房的协议书
甲方：
注册地址：xxx
联系电话：xxx
乙方：
身份证号：
地址：
联系电话：
乙方于xxx年xx月xx日购买xx市xx区xxx小区xx号楼xx单元xx室，该商品房建筑面积为xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、自本协议签订之日起xx日内，乙方须到当地公积金中心申请办理还款，在乙方贷款额还清后，甲方退还乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后，甲方向xxx市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时，乙方须积极给予配合。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料，造成甲方损失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方：乙方：
日期：日期：
篇9：商品房退房协议书
关于商品房退房协议书
出卖人（甲方）：厦门V房地产开发有限公司
买受人（乙方）：柯总，身份证号码：
乙方于20XX年9月29日与甲方就位于***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》（编号03333），根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书（20XX）湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于20XX年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对（20XX）湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯总
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理；
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的.按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按（20XX）湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金；甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
20XX年月日 20XX年月日
篇10：退房申请
房屋出现质量问题退房
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号所购房号为_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件贴合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情景下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：___________公司签收：
日期：日期：
篇11：退房申请
_____房地产开发有限公司你好：
本人于____年_____月____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号为_____，所购房号为___栋___层____号。该合同第____条明确规定：交房期限为___年___月____日前，但贵司未能按期交房。依据合同第___条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过____，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：公司签收：
日期：
篇12：退房申请
_________________公司：
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号所购房号为_________________。(基本情景及原因)依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：___________公司签收：
日期：日期：
篇13：退房申请
本人于_____年_____月_____日与____房地产开发公司签订了一份商品房买卖合同，合同号所购房号_________________。但因后续资金一向未能按期筹措到，致使_____年_____月距该商品房的合同约定交款最终期限已超过______天，未能按照贵公司合同要求，结清房款，完成交易，研究本人实际情景，暂时无经济本事筹集到该笔购房款，为了不影响贵公司房屋销售，本人自愿承担违约职责，申请解除购房合同。为此给贵公司带来的不便，深表歉意!
业主签名：公司签收：
日期：
篇14：退房申请
开发商名称：
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号所购房号_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件贴合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
_______年___-_月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情景下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：公司签收：
日期：日期：
[相关阅读]
简单的退房申请书，需要写明购房合同签订的日期，合同编号，以及解除合同的请求。购房者和开发商在退房申请书上签字或盖章后，法律效力正式生效。
二、交不上房款申请退房
如果是因为房款交不上，导致购房合同不能继续执行，在写退房申请书时，除了写清楚合同的基本情景，需要写明违约职责，及后续房款交不上的原因。
三、房屋质量问题退房申请书
房屋质量问题而导致退房的，职责在开发商。需要在申请书中写明开发商的职责，并注明应如何负责。如果按照购房合同中的约定，那么需要写明按照合同的第多少条执行。
四、逾期交房而申请退房
这种情景常发生于期房，开发商或许因为资金不足，而没有办法按照合同中约定的日期交房。那么，在写申请书时，需要注明交房日期，并写明开发商应承担的违约职责。
五、期房退房申请书
期房退房申请书，要以“房管局”为收件人，并写清楚合同的编号。房管局接收申请后，才能正式解除购房合同，走退房手续。
篇15：退房协议
甲方：中山市****房地产开发有限公司
乙方：**** ****
因甲方提供之****花园第四期25B102号楼楼前增设一个公共厕所引起乙方不满。双主经过友好协商达成如下协议：
1、乙方答应将房退回甲方。
2、甲方承诺：
A、甲方承担所有退房费用。
B、甲方退回乙方所有购房费用及供房六期费用共计人民币：壹拾壹万玖仟伍佰柒拾壹元玖角贰分。
甲方代表签名： 乙方代表签名：
年 月 日 年 月 日
篇16：关于退房合同
甲方：xxx乙方：xxxx
因乙方身体原因病重需超多资金治疗，思考到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的
房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、甲方收回乙方现有住宅(xxxxx)，经协商总价为xxx元，
其中包含：房款xx元;(附缴费依据)
装修款：xxx元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等)
无法搬运的家具：xxx元(附清单);
维修基金：xxx元;(附缴费依据)
抵押：xx元;(附缴费依据)
担保费：xx元;(附缴费依据)
利息款：xx元;(附缴费依据)
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款(￥xx万元)，(乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据带给给甲方)乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。
乙方向甲方带给相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中务必带给真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修持续原样，并在3月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票xx元，乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共xx万元;付款的同时，甲方将按房屋内原装修状况及无法搬运的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约职责(不可抗力与政策调整状况除外)。
5、为保护利益双方，签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律职责。
备注：后附无法搬运的家具清
夫妻结婚证、身份证
病例证明等复印件
甲方：地产开发有限公司乙方：业主
签字(盖章)：xx签字(盖章)：xx
日期：xx日期：xx
篇17：关于退房合同
退房申请书范文——房屋出现质量问题退房
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件贴合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的状况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：___________公司签收：
篇18：关于退房合同
******有限职责公司：
本人于去年在贵公司购买一套商品房，位于**苑**幢**单元**房，建筑面积*****平方米，已经全部付款*****万人民币整。根据本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》(合同编号：***字****号)，贵公司应于***年*月*日前交付该套商品房给我，现已逾期交房达***天，仍未能交房。依据合同中第九条第1种(2)方法规定“逾期超过30天，本人有权解除合同”。请您在收到该通知书起至15日内，根据该合同第九条第1种(2)方法规定给本人办理退房手续。望给予退房为盼，谢谢!
退房人：*****
(本人联系电话：*********)
*年*月*日
篇19：商品房退房的协议书
出卖人：_________________________________
买受人：
_________________________________
根据《中华人民共
和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经双方协商达成如下协议：因
__________________________原因要求退房，该房屋座落于__________________________，
建筑面积_______________平方米，商品房预售许可证为 （ ）市房预准字第（ ）号，
于____年____月____日签订的商品房买卖合同（合同编号_______________），并于______年
_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案，备案号________________________。
出卖人（公章）： 买受人：
法定代表人：（签字、私章）委托代理人：
签订日期：_______年______月_______日
篇20：退房申请书
尊敬的房地产领导：
我叫XXX，XXXX年XX月XX日生，系XXX居民，配偶XXX年生，XXX人，无固定职业，现有子女X人，家庭月收入XXX元。
本人和配偶结婚至今一向居无定所，为了生活，在县城四处奔波，租房居住，且夫妻长期两地分居，由于本人家庭生活的实际困难和无住房的实际状况，现申请政府廉租住房一套，望给予批准为盼!
申请人：
年年日
★ 简洁租房合同
★ 个人租房合租合同
★ 出租房合同
★ 订房合作协议书
★ 办公室租赁协议书
★ 解除买卖合同
【退房协议书模板（共20篇）】相关文章：
房屋合租协议书2023-07-27
商品房转让的合同2023-02-06
房屋合租授权委托书2023-04-14
普通租房协议2023-08-08
安置房购买合同怎么写2022-08-27
出租房合同2022-07-29
酒店协议书模板2023-11-12
房屋建筑工程技术标准一需掌握的部分一2022-06-08
简单版公寓出租房合同2024-05-09
楼房居住协议书2022-11-04