工程租赁合同范本

时间:2022-10-26 08:03:17 合同协议书 收藏本文 下载本文

工程租赁合同范本(精选17篇)由网友“江糊骗咂”投稿提供,以下是小编帮大家整理后的工程租赁合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程租赁合同范本

篇1:工程租赁合同

承租方:________________(以下简称甲方)

出租方:________________(以下简称乙方)

为保证工程质量、进度及安全。本着平等互利、公平公正的原则,按照《中华人民共和国经济合同法》及《劳动法》等相关规定,经双方多次协商,现乙方将出租给甲方使用,特拟定如下条款以共同遵守:

一、租用机械名称:

二、作业地点:

三、租赁时间从_____年_____月_____日起计算,通知出场时间为最终时间,若中途因特殊原因停机,则以现场管理人员通知为准,在工作日历时间段内给予扣除。

四、该机械月租金为大写金额:人民币,每月工作累计时间以甲方签证认可时间为准。每月只允许修机二天,超出修机时间部分应将工作日历天数在次月顺延,若因乙方机械故障严重影响甲方施工进度,甲方有权要求乙方另找机械代替,由乙方支付代替费用。本机械进出场:

1、施工期限在个月内甲方支付全额进出场费;

2、若施工期限在个月甲方支付一半进出场费;

3、若施工期限超出个月甲方不支付进出场费。

五、乙方必须服从甲方统一工作安排,不得无故推脱,不得将机械私自开出工地,不能干与工地无关的事,若不听从甲方安排则甲方有权扣款(造成的所有经济损失由乙方负责赔偿)且终止合同。每天作业完毕后,机械必须由甲方现场管理人员指定地点,自行安排人员看管机械,否则,由此造成的经济损失概由乙方负责。

六、施工质量:乙方在施工过程中必须严格按照设计图及施工质量验收规范施工。业主、监理、甲方监督其工程质量,其结果必须符合要求。严禁机手私改边坡坡度、标高、轴线、桩号及里程,否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

七、施工安全:乙方在施工中必须坚决贯彻以“安全第一,预防为主”的原则,做到“高高兴兴上班,平平安安回家”。严格遵守安全操作规程及公司各项规章制度,杜绝大小安全事故的发生,将一切安全隐患消除在萌牙状态。乙方在施工过程中必须保证现场作业人员和施工机械(机手)以及外来人员的安全,否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

八、施工进度:乙方在施工过程中必须严格按照甲方的月、旬、周、日进度计划进行施工。若因抢工期或抢险救灾必须无条件服从甲方要求及现场管理人员指挥。否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

九、在租期内甲方只提供主燃油(0#柴油),乙方自理辅助燃油和润滑油等及各项维护修理费用。

十、工程款支付方式:机械进场第一个月,从第二个月开始支付,工程完工后一个月内结清余款。

十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

十二、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方共同签字生效,工程完工并结清余款后合同自动终止。

甲方代表(签字):__________ 甲方代表(签字):__________

联系电话:__________ 联系电话:__________

篇2:工程租赁合同

出租方(以下简称甲方):身份证号:

承租方(以下简称乙方):身份证号:

甲方根据乙方需要,同意将斯太尔王工程车(车架号:LZZADLEA95WC48864)一辆租给乙方使用,经双方协商订立如下条款:

1、租赁期限:20 年5月1日至20 年8月1日止。

2、租赁费用:4000.00元/月,三个月计1.00元。

3、租金支付方式:乙方先付甲方10000.00元租金,剩余2000.00元乙方于7月1日一次性付清,如乙方违约,甲方有权收回此车辆。

4、因乙方原因租赁不满三个月,需解除合同的,租赁费甲方不予退还。

5、乙方在承租期间负责该车的全部费用,乙方要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,乙方应负责修复原状或赔偿。

6、在乙方承租期间所发生的一切事宜均由乙方承担,与甲方无任何关系。

7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,双方签字后生效。

甲方(签字):乙方(签字):

年月日

篇3:工程租赁合同

一、立协议双方:

(以下简称甲方)

工程车机械租赁(以下简称乙方)

二、立协议事由:

甲方于 年 月承包工程施工。在甲方施工过程中需租赁作为甲方施工过程中主要施工机械设备,乙方现有 愿意租赁给甲方使用。

三、合同基础:甲乙双方本着公平、公正、自愿、互惠互利的原则。

在遵守各项法律法规的前提下,经双方协商同意签订本协议。本协议如有与法律法规相抵触的地方应服从法律法规。

四、本机械使用地点:。

五、本机械租赁期限:自年月日起至年月日止。

六、本机械租赁结算方式:每月(自然月)由甲方向乙方支付

元整租赁费。后期不足半个月按半个月计算超过半个月而不足一

个月按一个月计算,施工期每月付本车贰万元供费,以项目部拨款日为结算日,余款退车时结清。

七、甲方权益与责任:

1、甲方需无偿提供乙方设备进场后停放场地和看管人员,以保证甲方设备的安全,如有发生被盗或损坏物品,由甲方负责赔偿或修复。

2、甲方应将所有设备作业面达到其设备的安全值。

3、在特殊环境下应设立标志、标线的路段由甲方负责完善设施。

4、在施工过程中不可要求乙方违章操作,因此造成的损失由甲方承担责任。

5、甲方应按时付清乙方的机械设备租赁费用,因未按时付清租赁款而造成乙方强行使设备停运的后果由甲方承担。

6、甲方负责乙方机械设备的燃油和操作人员的住宿和生活费。

7、甲方对乙方提供的设备有经常维修或长时间不能修复的,有权要求更换同规格型号的设备,对乙方进场人员不服从甲方安排的,有权要求退场。

八、乙方权益与权力:

1、乙方设备和人员进场后应服从甲方的安排,积极配合甲方的工作。

2、乙方应保持设备各零部件及各系统的安全可靠,操作人员必须持证上岗,因此造成的损失由乙方承担责任。

3、乙方人员进场应遵守甲方各项规章制度,有责任保护甲方财产安全,配合甲方消除事故隐患。

4、乙方有权要求甲方按时付清当月款项,乙方不负担

提供发票,如甲方需要发票,乙方有义务提供,由此产生的费用由甲方承担。

5、乙方负责设备操作人员的道德责任,安全教育和技术培训。

6、乙方操作期间有权拒绝违章操作。

九、共同责任:甲乙双方本着友好、互利尊重对方权益的原则进行合作,共同遵守各项法律法规,以节约能源、保护环境、安全施工为已任,为建造优质高效环保工程而共同努力。

十、补充条款:本条款与其它条款有同等法律效力:

工程结束或甲方宣布退车,必须在结清乙方所有租赁的情况下视为解除合同。甲方若不能在退车时结清所有款项,由视为不能退车,租赁照计。

十一、毁约责任:

无特殊原因,不履行本合同内容的视为毁约。未经对方同意,单方面无故毁约的,毁约方应付元(人民币)给对方补偿。

十二、争议解决:

如发生争议、双方应友善解决好分歧、对双方不能解决的矛盾应交由乙方地

方人民法院协商解决。

十三、协议生效:

本合同自双方签字之日起生效,本合同共十四项,一式两份、甲乙双方各执

一份,本文涂改无效。

十四:协议双方签字:

甲方:

代表:

电话:

年月日

乙方:

代表:

电话:

年月日

篇4:工程租赁合同

出租方(简称;甲方)承租方(简称;乙方)

根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则经双方协商一致,签订本合同。

一、1、乙方租赁甲方的工程机械: 台

2、施工地点:乙方租赁甲方的机械在施工。

3、租赁期限:自年

二、付款方式及费用负担:

1、乙方租赁甲方机械租金每月元。

2、乙方向甲方首付25天向甲方支付下月租金或甲方机械干完首付款后,再付清其余租金,以此类推。

3、机械每天工作小时,每月工作每小时 元。加班时间当天结算。

4、乙方租赁甲方机械,若使用不足月,乙方承担双程运费(送到工地或工地返回),若足 月,甲、乙双方各承担单程运费。

三、权利和义务

1、甲方按期收取租金,乙方应及时按期支付,到期后不支付,视为乙方违约,甲方有权停机或拖回机器。

2、乙方负责甲方机械的燃油(柴油),如因燃油机械故障,乙方负责维修,并不得扣除甲方租金。

3、机械在施工中出现故障,乙方应给甲方三天的维修时间,不得扣其租金,若超过维修时间,乙方可扣除甲方每月平均租金的日台班费。

篇5:工程租赁合同

4、在租赁期间,乙方未经甲方同意,不得将机械转租、或抵押、转移工作地点,不得在机械上增、拆任何零部件,乙方应妥善保管、看护机械设备,如有丢失部件,乙方照价赔偿。

5、甲方机械上配机手得在工地借款。

6、甲方机手须听从乙方工地工作人员的工作安排,如因乙方工作人员指挥不当造成电缆、桥梁、树木等设施的损坏,乙方应一力承担。

7、如甲方机手操作技术不好,乙方有权让甲方调换机手。

四、合同的解除与终止

1、任何一方违约,另一方可提出解除合同。

2、合同期满,甲乙双方履行各自义务、合同终止。

3、合同期满后,而工程未结束,甲乙双方再协商后,可按以上各款续签,直至工程结束。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,执行中的补充部分作为合同副本,与本合同具有同样的法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

身份证号: 身份证号:

家庭住址: 家庭住址:

电 话: 电 话:

年 月 日

工程机械租赁合同范文三

出租方: (以下简称甲方)

承租方: (以下简称乙方)

为加快施工进度,乙方需要租用甲方机械设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,经甲、乙双方友好协商特签订本合同。

二、租赁时间及租赁费用的结算:

(1)租赁期限:时间 个月、不足 个月按 个月计算;每月租金 元,超出每天每台按 元收取。如乙方租赁时间不足合同日期一半时,甲方收乙方70%租金作为补偿金。操作工工资食宿费用由乙方承担。如乙方超出合同约定时间继续租用时应在合同期满前十五日内重新签订续租合同。新设备进场配重予制由乙方负责。

(2)机械设备进场前,乙方应先预付人民币: 元作为押金,待设备使用结束,经检查机械无损后退还,或在租赁后期在租金中扣除。设备进场后乙方应在24小时内检查验收机械设备可否正常使用。如不按约定时间验收并提出异议要求整改,即视为该设备合格,可以正常使用。并开始付在用租金。

(3)结算方式:每月 日结算租金,乙方如不能按合同结算租金,甲方有权停止其设备的使用。

三、机械设备进退场费包括安装费、拆卸费、技术指导费、运输费、吊装费、人工费,由下列两种方式任选一种作为依据。

(1)机械设备进退场费为 元,由乙方提供,进场时一次性付清。

(2)机械设备的进退场费由乙方承担,退场时由乙方将承租设备送至甲方指定地点,只限颍上城区范围内。

四、双方的权利和义务

(1)甲方经租设备应满足乙方使用要求,保证设备技术运转状态良好,附件、工具齐全,保证乙方能够正常使用。如果当地技监部门对设备进行检验,甲方积极配合,按技监部门要求提供各种相关技术资料。

(2)甲方出租的设备由乙方安排操作人员使用,该人员必须持证上岗,严格按照该设备的使用规章操作。凡因违反规程造成的机械损坏和安全事故,后果由乙方承担。所产生的费用由乙方支付。(严禁在设备工作中使用学徒工)

(3)甲方对出租设备拥有所有权,并在每月由乙方安排三天时间维护、保养。

(4)甲方在租赁期间内不得将该设备抵押转让等,必须保证乙方正常在用。

(5)乙方负责设备的看管,并搞好设备进退施工现场时场地,人员干扰及其他外部环境的协调,如由此造成的进退场日期延误所产生的费用由乙方支付。

(6)设备交付使用后。该设备机械、电器、电机、钢丝绳等如发生损坏其维修更换由乙方支付相关费用。

五、合同自签字时生效,如双方产生纠纷可向颍上县人民法院提出诉讼。 该合同一式两份,每份2页,甲、乙双方各执一份。未经双方同意不得私自改动条款内容,否则无效。

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日 年 月 日

看过工程机械租赁合同的人还看了:

1.工程机械租赁合同范本3篇

2.机械设备租赁合同范本

3.挖掘机租赁合同范样本3篇

4.机械设备租赁协议范本3篇

5.复印机租赁合同书模板

6.个体装载机租赁合同样本

7.特种设备租赁合同范本

8.租赁设备合同范本

9.正式标准几点设备租赁合同范本

篇6:工程汽车租赁合同

甲方:

乙方:

甲方因工程施工需要,现向乙方租用工程施工机械,为明确双方权利义务关系,特订立本合同,具体内容如下:

一、甲方承租的工程机械名称

二、用途:甲方承租的上述工程机械用于紫大路六标土方运输工程的施工。

三、租赁方式:选择包月种方式作为租期。

A 、定期: 年 月 日至 年 月 日。

B 、不定期:以乙方实际租用天数确定租期,按甲乙双方签订为准。

C 、工作时间:每天早上8:00至中午12:00,下午1:30至18:30.

四、租用方式及支付租金期限

1、甲方向乙方承租的工程机械,甲方应按每月 支付机械租金给乙方。

A 、乙方按月向甲方收取租金,甲方向乙方承租了工程机械后,租金从机械进入甲方的施工地签订本合同次日起计算租金,每月台班租金为人民币21000元(大写:贰万壹仟元整),机械所需柴油及人员生活费由甲方负责提供,每月机械工作时间不得超过216小时,如超时,则按(甲方供油)每小时80元计收台班费。

2、租金结算期限:甲方承租的施工机械完成施工任务后由甲方在10天内结清租金,如甲方拖欠费用,每天付乙方每张车1000.00元。

五、如乙方租用机械时间不足3个月,则机械进出场运费由甲方承担。如乙方租用机械时间超时3个月,则机械进场运费由乙方承担,机械出场费用由甲方承担。

六、乙方在签订本合同之日向甲方预付租金人民币写: )待租期届满后结算时多退少补。

七、安全:

1、在甲方承租乙方机械期间,甲方应保证乙方的机械的安全,如工程机械在甲方的施工现场因无人看守被盗或被损坏,产生的损失由甲方承担。

2、甲方不得强行安排,安排机手将机械开至施工场地较危险的地段作业,否则发生人员和机械损害事故由甲方负责;如因施工过程中甲方工地存在安全隐患造成机械损坏或人员伤亡的,损失由甲方承担。

八、甲方向乙方承租机械后,乙方负责把机械安全运到工地,运费由甲方负责,运输途中机械造成损坏,损失由乙方承担,乙方机械完成施工任务后,机械由甲方运回,运费由甲方负责。

九、本合同经双方签字(盖章)后生效,双方的租金结算清后失效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

十、补充协议:乙方应尽心尽力协助甲方完成施工任务

甲方: 乙方:

年 月 日

篇7:工程车辆租赁合同

甲方:

乙方:

甲乙双方就车辆租赁事宜达成以下协议,共同遵照执行:

一.车辆属性

1.乙方将其所有的机动车头及挂车一辆(以下简称该车辆): 牵引车号: 发动机号: 车架号:

2、自乙方将该车辆过户给甲方之日起,甲方为该车辆办理相关营运证件,同时,甲方将该车辆出租给乙方使用。

二、租赁期限及租金支付方式:

(一)租赁期限

合同生效日之规定:甲方在其注册登记区域进行危险品( )车辆申报,甲方收到车辆新的证件后,并将所有车辆证件交与乙方时,合同方可生效。合同有效期自年月日至年月日。

(二)租金支付方式

1、如下支付方式适用于合同有效期前四年,即年月日至年月日:

乙方按照每月( )(含税金)支付给甲方作为当月车辆租赁费用,甲方每月前五个工作日须将上个月的租赁发票开具给乙方,乙方在收到发票核对无误后五个工作日内支付给甲方。

三、甲方的权利和义务

1、该车辆在合同生效期间,只能由乙方合理进行生产使用,确保车辆良好、安全行驶,服从甲方的安全管理,参加各项安全教育。该车辆不得进行除乙方外的其他活动。

2、不承担乙方租用该车辆期间引发的包括但不限于安全事故、交通事故、意外伤害、运输货物损坏所造成的赔偿或补偿责任,与甲方无关,而均由乙方承担。

3、按合同约定提供证照及规费齐全的车辆。

4、租赁期间对车辆使用情况及客户信誉实施监控,对乙方的司机进行定期危险品运输安全培训,对乙方押运员进行培训、考核。

5、甲方应负责对乙方货运车辆的营运服务管理,代办车辆营运证的年度验审服务;代办车辆保险;代办货物运单,费用由乙方承担。

四、乙方的权利和义务

1、车辆产权完全属于乙方,乙方独立核算,自负盈亏,若因甲方主体发生变迁或有其他债务纠纷等,该车所有权仍完全归乙方所有。

2、自行承担租赁期内该车辆的包括但不限于燃油费用、过桥过路费;该车辆的驾驶员及押运员均由乙方聘用,且与甲方无劳动关系。乙方应将其聘用的驾驶员及押运员的身份证复印件、联系方式、以及与乙方签订的劳动合同报甲方备案。

3、租期内应严格遵守国家各项法律法规,并承担由于违章、违法肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。

4、协助甲方在租赁期内办理车辆保险事故的定损、理赔。

5、乙方每月须及时支付甲方的租金。

五、保险条款

1、乙方的车辆必须参加甲方指定的三项保险,即“强制险”、“商业险”、“驾驶员人身保险”,(货物运输责任险)否则甲方不予接纳或有权终止管理。

2、乙方应在交通事故发生的24小时内通知甲方,甲方将派专人协助乙方处理。

六、违约责任

除重大政策性变化或不可抗力外,甲乙双方违反合同的规定致使合同不能全部履行的,若有甲方引起的,甲方须将购车剩余款项一次性支付给乙方,或无偿将车辆过户给乙方。

七、合同的变更,延续和解除

1、本合同到期前一个月前,基于双方协商,可另行签署延期合同。

2、本合同的变更和解除,必须经租赁双方签署书面协议方能有效。

八、争议的解决

有关本合同之一切争议,首先应友好协商解决,如协商解决不成,任何一方可向甲方所在地的人民法院诉讼解决。

九、本合同一式二份,由甲方、乙方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇8:工程设备租赁合同经典范本

承租方(简称甲方):

出租方(简称乙方):

因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

一、设备: 数量:壹台,机械使用地点:

二、租赁期限(时间):自年日起至 年 月 日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付:月租,每月租金 元整(大写: 元)人民币, 工作时间为240小时/月,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收,甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间,超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时,仍按一个月租金计算支付。超出小时则按 元/小时进行结算。

四、甲方应该安排好机械作息时间,师傅一天工作9小时,超出9小时则补助司机加班费,每小时

五、甲方不能按约定时间支付租金,乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作,租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的食宿,甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

八、违约责任:由违约方负责。

九、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

关于工程设备租赁合同范本

出租方:(简称甲方)

承租方:(简称乙方)

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

1、设备名称:

2、租赁数量:

3、租赁设备交接地点:

租赁使用地点:

4、设备使用高度:

二、租赁期限及日期:

1、租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。

2、租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

四、租赁期设备的维修,保养与其它:

1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

2、租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担)

4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

五、甲乙双方责任

1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。

2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。

10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。

六、违约责任

未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

七、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方代表: 乙方代表:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

工程设备租赁合同范本参考

签订日期:________年________月________日 编 号:______________________________

承租方:(以下简称乙方)________________________________________________________

出租方:(以下简称甲方)________________________________________________________

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

一、租赁设备概况

二、设备使用地点及工程项目:

本租赁设备仅限于在_____________________________,用于________________________工程。

三、租赁设备的所有权和使用权:

1、甲方拥有对租赁设备的所有权。

2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

四、甲方为该设备配备操作手______人,由____方负责工资,工资每人每月__________元。

五、租赁期限及租金结算方式:

1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。

设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。

3、经甲乙双方协商,甲方收取乙方设备预付租金______________元,作为履行本合同的保证。

4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自租日期,每30天向甲方交付一次租金,租赁期满,扣除应付设备赔偿金后,甲方应将保证金余额退还乙方。

六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:

1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方。

2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。

3、在租赁过程中,乙方承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。

4、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在________元以下的由乙方负担,维修费用在_______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。

5、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月累计停工三天(维修时累计十二小时折合一天)以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由乙方全部负担。

6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。

七、甲方的义务:

1、为乙方提供性能良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。

4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月底将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。

八、乙方的基本责任:

1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。

2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。

3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

九、违约责任:

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。

2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备或停机,每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款,停机期间乙方应照常支付租金。

十、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

篇9:工程租赁合同格式

承租方: (以下简称甲方)

出租方: (以下简称乙方)

为保证工程质量、进度及安全。本着平等互利、公平公正的原则,按照《中华人民共和国经济合同法》及《劳动法》等相关规定,经双方多次协商,现乙方将 出租给甲方使用,特拟定如下条款以共同遵守:

一、租用机械名称:

二、作业地点:

三、租赁时间从 年 月 日起计算,通知出场时间为最终时间,若中途因特殊原因停机,则以现场管理人员通知为准,在工作日历时间段内给予扣除。

四、该机械月租金为大写金额: 人民币,每月工作累计时间以甲方签证认可时间为准。每月只允许修机二天,超出修机时间部分应将工作日历天数在次月顺延,若因乙方机械故障严重影响甲方施工进度,甲方有权要求乙方另找机械代替,由乙方支付代替费用。本机械进出场:1、施工期限在 个月内甲方支付全额进出场费;2、若施工期限在个月甲方支付一半进出场费;3、若施工期限超出 个月甲方不支付进出场费。

五、乙方必须服从甲方统一工作安排,不得无故推脱,不得将机械私自开出工地,不能干与工地无关的事,若不听从甲方安排则甲方有权扣款(造成的所有经济损失由乙方负责赔偿)且终止合同。每天作业完毕后,机械必须由甲方现场管理人员指定地点,自行安排人员看管机械,否则,由此造成的经济损失概由乙方负责。

六、施工质量:乙方在施工过程中必须严格按照设计图及施工质量验收规范施工。业主、监理、甲方监督其工程质量,其结果必须符合要求。严禁机手私改边坡坡度、标高、轴线、桩号及里程,否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

七、施工安全:乙方在施工中必须坚决贯彻以“安全第一,预防为主”的原则,做到“高高兴兴上班,平平安安回家”。严格遵守安全操作规程及公司各项规章制度,杜绝大小安全事故的发生,将一切安全隐患消除在萌牙状态。乙方在施工过程中必须保证现场作业人员和施工机械(机手)以及外来人员的安全,否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

八、施工进度:乙方在施工过程中必须严格按照甲方的月、旬、周、日进度计划进行施工。若因抢工期或抢险救灾必须无条件服从甲方要求及现场管理人员指挥。否则,由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

九、在租期内甲方只提供主燃油(0#柴油),乙方自理辅助燃油和润滑油等及各项维护修理费用。

十、工程款支付方式:机械进场第一个月 ,从第二个月开始支付 ,工程完工后一个月内结清余款。

十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

十二、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方共同签字生效,工程完工并结清余款后合同自动终止。

甲方代表(签字): 甲方代表(签字):

联系电话: 联系电话:

篇10:工程车辆租赁合同

承租人:(以下简称甲方)

出租人:(以下简称乙方)

根据《合同法》的有关规定,按照互惠互利的平等原则,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方共同协商签订本合同。

一、甲方租赁乙方工程汽车名称:

二、月租金:

三、施工地点:

四、租赁期限:

五、付款方式:

甲方负责汽车进出场运输费:__________、租赁期满_____个月退场费由乙方支付,如施工不足_____个月,甲方承担乙方车辆的出场费即合计进出场费由甲方承担。

六、权利和义务

1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金,逾期未支付乙方有权终止合同收回车辆。

2、在租赁期内,甲方未征得乙方同意,不得擅自在所租汽车上自己拆除任何零部件,汽车维修保养由乙方负责,甲方提供帮助配合,租赁期内汽车的燃油(柴油)由甲方提供,燃油费由甲方承担,甲方必须保证燃油的质量,如果不能保证燃油的质量,造成的汽车损坏由甲方赔偿,甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限,不超过三天不得扣除租金,超过天数按月平均租金减扣。乙方未超出叁天修车时间,则由甲方按月租付给乙方租金。

3、乙方派驾驶员_____人,甲方负责承担驾驶员食宿费用,乙方不承担任何费用。

4、驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理,不得无故脱岗,在确保正常作业的情况下,有特殊情况可以向工地领导人请假。

补充协议:

5、甲方在租赁期间仅享有汽车使用权,甲方不得转租、转借或未经乙方同意更换工地。

6、甲方安排汽车作业每天不超过_____小时。如因甲方原因造成乙方汽车不得正常工作,甲方需晚上加班作业时,应在出工前安排驾驶员休息,以保证加班安全。

7、在施工中,由于甲方为事先明确表示,造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏,乙方不承担任何责任,全部赔偿责任有甲方承担。

8、乙方车辆进入甲方工地后,如:交警、运政等所发生的一切事物由甲方协调处理。

9、由于人力不可抗拒的自然灾害,造成汽车损坏,甲方不承担任何责任,在租赁期内,无论是自然原因,还是甲方原因,以及其它原因导致汽车停工,甲方均应按期支付乙方租金,不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。

10、在租赁期满后,甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方,经乙方同意后双方另签订合同。

七、在合同执行过程中,如发生甲方拖欠乙方租金,甲方应按拖欠资金总额月百分之五的标准向乙方支付违约金直至付清,若乙方未按本合同履行,应退还甲方为此所支付的进出场费并赔偿因停工所造成的10万元损失。

八、乙方驾驶人员在工作期间,要服从甲方调度及工作安排,注意安全,确保自身的人身安全,不得违章操作汽车和违章作业,如违章作业造成人身伤亡,甲方不承担任何责任。

九、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全,不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车,由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。

十、本合同经甲乙双方签字后即生效,双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。

十一、本合同在在执行过程中发生纠纷,双方通过协商调解,如调解不成则约定提交绵阳市人民法院申请诉讼。

甲方:

身份证号:

联系电话:

签订地点:

签订时间:

乙方:

身份证号:

联系电话:

签订地点:

签订时间:

篇11:工程机械设备租赁合同

出租方:(简称甲方)

承租方:(简称乙方)

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

1、设备名称:

2、租赁数量:

3、租赁设备交接地点:

租赁使用地点:

4、设备使用高度:

二、租赁期限及日期:

1、租赁期限自年月日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。

2、租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于年月日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

四、租赁期设备的维修,保养与其它:

1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

2、租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担)

4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

五、甲乙双方责任

1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。

2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。

10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。

六、违约责任

未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

七、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)

甲方代表:乙方代表:

日期:年月日日期:年月日

篇12:工程挖掘机租赁合同

出租方(甲方):

承租方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况:

二、租赁设备概况

设备名称:

规格型号:

数量(台):

随机人员(人数):

机手补助:

租赁金额:

三、设备的所有权:

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责:

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜:

1、租赁期间:自年月日至年月日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。

2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月元/月,次月元/月,第三月元/月,第四月元/月,第五月元/月,第六月元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金元,并且完全

3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过元以上的部分由甲方承担,元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇13:工程设备租赁合同

出租方:(简称甲方)

承租方:(简称乙方)

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

1、设备名称:

2、租赁数量:

3、租赁设备交接地点:

4、租赁使用地点:

5、设备使用高度:

二、租赁期限及日期:

1、租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。

2、租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

三、租赁期设备的维修,保养与其它:

1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

3、租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担)

4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

四、甲乙双方责任

1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。

2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。

10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。

五、违约责任

未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

六、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

七、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方代表: 乙方代表:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

篇14:工程设备租赁合同

出租方(甲方):____________

承租方(乙方):____________

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、工程承包范围:

机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。

二、承包方式与结算方式:

1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。

3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

三、工期:

实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿插进行施工。

四、质量标准:

工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。

五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

六、其它:

1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________

代表人:____________代表人:____________

日期:____________日期:____________

电话:____________电话:____________

篇15:工程设备租赁合同

甲方(承租方):

乙方(出租方):

甲方租用乙方机械设备,经双方共同协商,达成如下协议:

1、在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏,按原价的80%赔偿。

2、机械设备名称、型号、数量: 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等,具体数量详见租赁清单

3、租凭时间: XX年00月00日——XX年00月0日

4、施工地点:

5、财务结算方式:

(1)计费方式及单价: 见租凭设备表

(2)甲方必须在规定的期限内付款,如逾期未付,乙方有权单方面终止合同的执行,所造成的一切损失由甲方负责,由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

6、有关约定:

(1) 乙 方负责提供设备操作者,操作者必须持证上岗,严格按照设备操作规程作业,并负责设备的日常维修保养工作。

(2)设备租凭期间,设备操作者的食宿由 甲 方负责。

(3)设备租凭期间,设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。

7、甲方责任:

(1)甲方必须为乙方设备的进场做好准备,提供必要的进场条件。

(2)甲方必须有专人负责指导设备的施工产生,但不能违章指挥,若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。

(3)甲方应负责设备的安全工作,若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。

8、乙方复杂:

(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。

(2)进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者,操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业,并遵守甲方的工作时间和工作安排,但有权对有关违章指挥提出异议。

(3)若乙方机械设备出现故障,乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的,经双方签认后,可免签当日台班费。

9、未尽事宜,由双方协商解决。协商不成,诉诸法律解决。

10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执二份。

甲方: 乙方:

负责人:负责人:

经办人:经办人:

签订日期: 年 月 日

篇16:工程设备租赁合同

甲方 (承租方):

河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

乙方 (出租方):

机械名称及型号:

签定日期:

根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行:

一、合同标的约定

自年 月 日起,至 年 止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写) : 元(¥: );每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算。

二、双方的权利和义务

1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任;

2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担;

3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故,由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大

意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任;

4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿,生活用品自备;

5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的责任;

6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方;

7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方;

8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

三、运输方式及费用承担

机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费 元,退场费用由乙方自己负担。

四、其他约定事项

1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间,每月累计不超过 天(含 天),甲方照付租金,超过天,甲方不再承担维修时间的台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除;

2、连续下雨 天(含,计机械租赁费;超出月租赁费用中扣除;

3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算;

六、合同生效方式

此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

篇17:工程设备租赁合同

尊敬的审判长、审判员:

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

然而,被上诉人的'代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

综上所述:

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

此致

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

钢板桩租赁合同精选

标准厂房租赁合同范本

合同纠纷案

工程机械租赁协议

建筑租赁合同范本

工厂厂房装修合同

钢结构厂房租赁合同

工程机械租赁合同

厂房出租补充协议范本

工地土方车租赁合同范本

工程租赁合同范本
《工程租赁合同范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【工程租赁合同范本(精选17篇)】相关文章:

商铺店面租赁合同简单的范本2024-01-01

北京升降机租赁合同2023-11-14

工程机械租赁合同协议2023-04-03

别墅租赁合同格式2022-09-08

大型吊车机械租赁合同范本2022-05-07

建筑机械设备租赁合同范本2022-09-18

建筑施工物资租赁合同财产租赁合同2022-10-02

合同签订地2023-04-12

挖掘机设备租赁合同范本2022-11-09

合同签订2023-06-06