包装委托加工合同

时间:2022-12-14 07:43:18 合同协议书 收藏本文 下载本文

包装委托加工合同(精选11篇)由网友“mogitto”投稿提供,以下是小编收集整理的包装委托加工合同,欢迎阅读与借鉴。

包装委托加工合同

篇1:包装委托加工合同

第七条:乙方权利和义务

1、乙方根据甲方确认的品质要求加工上述半成产品与成品包装,必须保质保量、按期完成甲方的加工任务;

2、乙方接收的原材料与成品及成品包装材料均归甲方所有,乙方不得擅自处理;

3、无论合同履行期内或合同终止后,未经甲方书面同意,乙方或任何第三人不能使用甲方的原材料与包装材料;

4、乙方不得直接向任何第三人委托加工生产甲方的产品;

5、甲方为乙方所雇用的所有人员提供独立工作场所及宿舍住宿及食堂就餐便利,乙方应安排管理人员进行管理,乙方人员不得随意进入甲方未经许可的区域(包括但不限于甲方的其它生产区域以及甲方员工的宿舍)。乙方人员在甲方厂区范围内发生的人员和财产伤害由乙方负责,与甲方无关;

6、乙方所雇用的人员乙方有义务对其进行必要的安全管理和教育培训,并且在甲方上班期间必须遵守甲方的厂规厂纪,如有违反乙方必须负责处理与承担责任;

7、乙方所雇用的人员由乙方自行管理。乙方所有人员在上下班途中发生交通事故,一切责任损失均由乙方负责。甲方不负任何责任;

8、乙方按照与所雇用人员签订的雇用合同约定及时足额支付工资及其它法律规定的必要福利,如发生劳动争议或其它纠纷与甲方无关,乙方并必须及时妥善处理以免影响甲方生产计划安排。甲方为做好厂区内人员管理,乙方必须每天提供其人员出勤记录给甲方人事管理部门。

第八条:违约责任

1、乙方提供的半成品与成品包装必须符合甲方质量标准,否则甲方有权拒付加工费、要求赔偿损失、主张乙方自行出资继续履行合同解决或解除合同。甲方因乙方加工不合格产品造成第三人损失承担责任的,甲方有权要求乙方承担全部责任;

2、乙方有挪用滥用甲方物料、延期交货、交货不足数量或其他违约行为的,甲方有权要求解除合同或继续履行合同,乙方应承担违约责任;

3、乙方违约行为造成的甲方损失高于违约金的,甲方可同时主张损失赔偿;

4、甲方违约行为造成乙方损失高于违约金的,乙方可同时主张损失赔偿。

其它

1、本合同期限暂定为一年,期满后经双方同意可自动延期;

2、合同签订后双方如有争议应本着有利于合同履行的原则协商解决,如协商不成任何一方可向提起诉讼一方所在地人民法院起诉;

3、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力;

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

包装委托加工合同范文3

委托方:(以下简称甲方)

受托方:(以下简称乙方)

甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

第一条代加工内容

甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制,质量标准以甲方要求为准,价格双方按照同期市场价格为标准。

第二条1、向乙方提供甲方生产授权委托手续。

2、乙方提供加工品的质量标准要求。

3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认后验收货物。

4、甲乙双方严守商业秘密。

本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人生产或提供。甲方不得把乙方设计的生产样版提供给其他生产商。

5、甲方负责货物的往来运费。

第三条

1、乙方需严格按照甲方的委托内容及要求从事加工活动。

2、按照甲方确定的质量标准进行加工,正常损失不超过1%,非正常损失由乙方按照同期市场价格进行赔偿。

3、乙方不得将甲方提供的质量标准要求用于其他需求者。

4、严格遵守甲方商业秘密。

甲方责任 乙方责任

第四条 付款方式及交货地点

甲方遵守货到付款,采取银行结算。

第五条1、乙方未按照甲方生产质量标准加工的,按同期市场单价赔偿甲方。

2、凡违反本合同之其他各项条款的,责任方应承担此批货物价值30%的违约金。

3、甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。

第六条合同有效期限 违约责任

本合同一式两份,甲、乙双方共同签字盖章,本合同自签订之日起生效,未尽事宜另补充说明,并具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇2:包装委托加工合同

(以下称“甲方”)

(以下称“乙方”)

因甲方需要外包(副工及包装部),甲方提供现有厂区内的副工组与包装部的区域给乙方使用。本着互惠互利的原则,经友好协商,甲乙双方就甲方委托乙方副料加工生产及产品成品的包装达成协议,双方特订立本合同,以供信守。

第一条:加工产品范畴

1、产品加工范围:甲方的副工料与产品的成品包装;

2、产品加工要求:依甲方标准为准;

3、本合同期限:二零一四年五月一日至二零一四年拾二月叁拾一日;

4、如增加产品加工范围由双方另行签订书面补充协议。

第二条:委托加工订单

1、甲方根据订单生产安排的实际情况,以书面形式向乙方提供加工订单,明确订单数量和交货时间,乙方如有异议,应立即与甲方的对口部门进行沟通。否则,视为同意。

2、乙方必须要按甲方提供的要求及相关图纸进行加工生产;

3、乙方按甲方确认的生产安排进行副工料的半成品加工与成品包装,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划应及时通知乙方;

4、甲、乙方双方按协商好的上料日期分颜色、分批备齐配套物料待乙方取料;

5、如乙方不能完成甲方要求的货期,甲方将未生产完的料调回本公司生产,一切损失由乙方承担。

第三条:加工产品质量及责任

1、乙方在生产大货前,制作完全正确的生产样版1PCS给甲方生产经理/协理确认签名,大货验收品质要求按签准的样品执行;

2、乙方严格按甲方提供的《生产指令单》、包装《附页资料》进行生产和包装,半成品加工与成品包装的品质和数量必须符合甲方的要求标准;

3、副工组加工的半成品与成品包装必须符合甲方的要求,并且成品包装内禁止一切有涉及乙方的任何资料,如发现产品内放有乙方的资料,则甲方保留追究乙方的违约责任权利;

4、乙方加工的半成品与成品包装在合同有效期内出现批量性质量问题,经由双方确定属乙方引起的,除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外,乙方最低要求还应按该批有质量问题产品等值补偿给甲方;

5、乙方交付甲方的加工半成品与成品包装如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方认定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任:

(1) 乙方加工的半成品与成品包装的投诉赔偿问题,甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付,赔款在加工费中扣除。当乙方对甲方处理有异议的,甲方可委托乙方协助处理;

(2) 在甲方有要求时,乙方可协助甲方处理质量投诉,但不负责对最终客户(即甲方的客户)提供售后服务;

(3) 少量的包装破损等质量问题,由乙方负责调换;

(4) 若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品出现问题,乙方不予承担责任;

6、乙方应根据需要,必要时提供加盖公章的工商营业执照复印件给甲方。

第四条:原材料及包装材料供应

1、成品与包装材料上的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方,这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有,乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用;

2、甲方提供给乙方包含合理损耗数量加工半成品的原材料、成品包装材料等,乙方应妥善保管和按需使用,不得随意浪费;出现不合理材料短少情况时,甲方及时补足短数,但乙方须承担相应的补数费用;

3、乙方应保管好甲方提供的材料、包装材料等,标签等不能流入市场。

第五条:加工价格及费用结算

1、价格按双方协商达成一致的价格计算,价格表必须详细列明产品用料明细,包括材料名称、规格、数量、单价、总金额等明细(以书面双方签名确认为准)

2、乙方收取甲方加工费,所有加工费用均含税金。乙方在月结时,需要提供普通发票。

第六条:甲方的权利义务

1、合同期内,甲方不得无故解除合同,否则需赔偿对乙方造成的经济损失;

2、甲方有权指派人员监督乙方副料半成品加工与成品包装的进度,确认是否有按甲方要求进行作业。如乙方存在不符合甲方要求或无法生产出合格产品,甲方有权拒付加工费,要求损失赔偿,并要求乙方出资重新购置或解除合同;

3、半成品副工料的生产要求与成品包装要求由甲方提供,乙方严格按照甲方提供的要求进行加工。乙方在生产大货前,制作完全正确的生产样版1PCS给甲方生产经理/协理确认签名,大货验收品质要求按签准的样品执行。

篇3:委托包装合同

甲方:______________________

乙方:______________________

本着合法有序、平等互利原则,甲方委托乙方按照甲方设计的包装图样进行外包装生产加工等相关事宜,经过双方友好协商,达成如下协议:

一、质量要求

1.乙方按照甲方要求设,根据实际生产工艺进行加工,并出包装产品样品经甲乙双方签字确认后,样品由甲方留存,作为验收标准。

2.乙方未经甲方书面同意,不得擅自更改确认后的加工图纸。

二、产品价格

1.本合同价格包含增值税等各种应由乙方缴纳的税金及生产需要的各种费用。

2.加工数量、单价、总额及送货方式

三、订单确认

1.甲方以订单形式将订货信息发送给乙方。

2.乙方收到甲方订单后,在5个工作日按照甲方提供的实样或图纸需要制作产品,并在3-7个工作日内完成所有产品的生产。

四、图纸提供

1.甲方应当提供本次生产产品的外观图样及相关图纸等。

2.乙方在按照甲方要求进行生产期间,如发现提供的图纸或者相关技术要求不合理,应当及时通知甲方,甲方在规定时间内确定质量要求及验收标准。

3.乙方所供产品必须符合国家标准和行业标准,乙方对所供产品提供有效的检验合格的证明。

五、验收

1.甲方在验收中发现货物的品种、型号、质量标准应符合双方事先约定:

2.甲方验收不符合以上标准,可以当场拒绝收货。甲方也可以在收货后15日内提出异议,在此期间产生的保管费用由乙方承担,乙方在接到甲方异议后,应在3个工作日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认为甲方提出的异议;乙方经两次处理后甲方仍提出异议,则异议成立。乙方须在异议成立次日起算五个工作日内将甲方已支付合同金额退还给甲方。

3.货品质量以甲方验收合格为准,若达不到标准,甲方有权无条件退货或者换货,所产生的费用由乙方承担。

六、运输

1、乙方有义务按照有利于保护产品品质的方式运输,乙方为甲方指定的承运方具备相关货运资质。

2、乙方按照甲方的要求确定货物运输路线、运输方式、送货地点,乙方委托承运单位发运,力求装足吨位,节约费用。

3、乙方对发送的货物应提供相关的雨润包装,并保证货物的包装与货物本身相一致。

4、运送货物发生的运输费用由甲方承担。

七、交货时间与地点

交(提)货期限应当按照合同规定履行,任何一方要求提前或延期交(提)货的,应当在事先与对方达成协议,并按照协议执行。

七、货款结算

1. 甲乙双方在签订本合同的5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的40%的预付款,总计_____________________元(大写人民币_____________________元)

2. 乙方交货后经甲方验收无误后,甲方在五个工作日一次性向乙方支付合同余款50%,总计_____________________元(大写人民币_____________________元)

3. 乙方收到货款2个工作日内向甲方开出发票,否则,甲方可视为乙方违约,同时从定金中扣除当批货款的17%用于冲抵税款。

八、保密义务:未经甲方书面同意,乙方不得将图纸、以及生产过程中获知的甲方商业机密泄露给任何第三方、并不得按照图纸式样给任何第三方生产加工类似的包装产品。乙方违反上诉保密义务的,应向甲方支付三倍合同总额的违约金,并承担由此给甲方总成的损失。

九、违约责任

1.甲方迟延付款或因乙方原因迟延交货,应向守约方承担每日按未付款或迟延交货金额的千分之一的违约责任;

2.乙方所制做的外包装产品不符合标准,致使甲方受到国家行政部门处罚或给第三方造成损失的,乙方应承担由此造成的所有损失。

3.甲乙双方应严格遵守本协议的各项条款。若违约,由违约方向守约方支付总价款20%的违约金,并赔偿由此给守约方造成的经济损失。

十、其他补充事项

1、本合同标的的包装产品的所有权归甲方。

2、本协议未尽事项,依照有关法律、法规执行,法律未规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议,本合同与补充协议具有同等法律效力。

3、甲乙双方因本合同未尽事项或履行合同发生的一切争议,甲乙双方可以友好协商;若协商未果,双方同意将争议提交当地法院。

4、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇4:委托加工合同

甲方:

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

鉴于:

1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事xx行业的中国企业;

2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事xx行业的中国企业法人;

3、甲方已就产品提出了专利申请,申请号为:xx,乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。

甲乙双方为实现产业优势互补,共同做大做强,经过平等、友好协商,确立战略合作伙伴关系,就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、加工产品范畴:

1、产品品名:与之配套的压具(包括:xx)应由甲方自行生产。

2、产品规格及技术参数:产品规格和技术参数等发生变化,双方应另行签订补充协议。

二、委托加工订单:

1、甲方根据市场销售情况,于每月xx日以书面或传真形式向乙方提供次月订单,明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等,乙方如有异议,应在接订单后2日个工作日内提出,甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。

2、乙方应按确认的订单提供产品,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划提前xx天通知乙方,但调整幅度(量)不得超过计划的xx%,若超过xx%,双方另行协商。

3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产,尽力满足甲方订单的要求。

三、加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产,产品质量符合国家标准或行业标准。

2、质保期:xx年,从产品送达交付地点之日起计算。

3、产品质保期内出现质量问题,经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的,由乙方承担该批有质量问题产品的责任。

4、乙方交付的产品如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任:

(1)加工产品的投诉赔偿问题,甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付第三人,第三人签收确认,由乙方负担赔偿;当乙方对甲方处理有异议的,甲方可委托乙方协助甲方处理,甲方未经乙方同意对任何第三人所作的赔偿(人民法院判决的除外)不能作为甲方的损失计算依据;

(2)因产品设计、人为损害等乙方加工制造之外的原因所导致的问题,乙方不予承担责任。

四、产品交付与验收

1、交付地点及运输:xx,物流运输由乙方负责,运输费用由乙方承担,卸货费用由甲方承担。

2、交付时间:以甲乙双方确定的订单为准。

3、检验期限:甲方应在产品送达交付地点后xx日内验收完毕。

4、产品质量异议提出及处理:若甲方发现产品不符合本协议的约定或者订单要求,应在验收期限内及时书面通知乙方,甲方在验收期限内未提出异议的,视为产品符合要求。乙方发现产品有质量问题,在未经甲方书面确认,甲方应妥善封存该产品,不得擅自处理该产品,否则视为产品合格。乙方在接到甲方的异议通知后xx个工作日内应立即与甲方协商处理,协商不成的,由甲方将该产品提交国家有检验资质的机构进行产品质量鉴定,鉴定费用由甲方垫付,鉴定结果若产品合格,则鉴定费由甲方承担,若产品不合格,则鉴定费由乙方承担。

5、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准或行业标准。

五、原材料

1、产品所需原材料均由乙方采购,乙方应确保确保所采购的原材料符合产品质量标准要求。

2、目前原材料(主要材料)的市场价格为:xx元/吨。

六、加工费用及支付

1、乙方为甲方加工本协议第一条第一款所指定的产品,每台的加工费为人民币xx元,主要原材料价格(按照下订单时国家权威网站公布的市场价格为准)涨跌幅度超过本协议第五条第二款所确定的价格的xx%的,每台的加工费相应涨跌xx%。

2、加工产品的技术要求及材耗发生变化,双方应本着诚信、公平的原则共同商定合理的价格。

3、甲方应于下订单之日起三日内先向乙方支付该订单所需加工产品的加工费的30%,货到交付地点后xx日内,甲方再先乙方支付加工费的65%,余款5%应于下订单之日起一年内支付完毕。

4、鉴于甲方向乙方的付款为持续状态,甲方应在付款单上注明每笔付款所对应的订单号,甲方未注明的,乙方有权决定甲方付款所指的订单号。

七、特别约定

1、基于乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,并且将继续为甲方研发、完善该产品提供技术支持和条件,甲方承诺甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工该同类型产品。

2、基于甲方系该产品的专利申请人(专利经核准后为专利权人),乙方承诺未经甲方同意,不得以任何形式给第三方提供或加工该产品。

八、违约责任

1、甲方逾期支付加工费的,每逾期一天,应按应付款总额的日万分之八向乙方支付违约金,甲方累计拖欠乙方应付款达xx元的,乙方有权解除本协议。

2、乙方逾期向甲方交付产品的,每逾期一天,应按该产品价格总额的日万分之八向乙方支付违约金,逾期超过xx日的,甲方有权解除本协议。

3、乙方所交付的产品经双方共同确认或者国家检验机构鉴定有质量问题的,乙方应按照质量问题的严重程度合理选择修理、更换或赔偿直接经济损失的责任。

4、甲乙任何一方违反本协议第七条的约定,应向对方支付违约金xx万元。

5、本协议期限内,除本协议另有约定或者双方协商一致外,任何一方提前终止或解除本协议,应向对方支付违约金xx万元。

九、合同的终止

1、本协议到期后自然终止。

2、本协议因合法解除而终止。

3、本协议因甲乙任何一方破产、注销或被吊销营业执照而终止。

4、本协议因不可抗力导致合同不能继续履行而终止。

5、本协议因其他法律法规所规定的原因而终止。

十、不可抗力

1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、**、罢工,政府行为或新颁布法律规定等。

十一、协议期限

本协议有效期为十年,自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

十二、争议的解决

本协议履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。

甲方:

乙方:

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

篇5:委托加工合同

甲方:_________

地址:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

国籍:_________

乙方:_________

地址:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

国籍:_________

兹经双方同意,甲方委托乙方在_________加工_________,其条款如下:

1.来料加工和来件装配的商品和数量

(1)商品名称:_________;

(2)数量:_________共计_________。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_________或_________购买,清单附于本合同内。

3.每种型号的加工费如下

(1)_________(大写:_________美元);

(2)_________(大写:_________美元);

(3)_________(大写:_________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至_________(某地),若有短少或破损,甲方应负责补充供应。

5.甲方应于成品交运前1个月,开立信用证(或电汇全部加工费)用于由乙方在_________或_________购买零配件、消耗品及原料费用。

6.乙方应在双方同意的时间内完成_________型标准_________的加工和交运,不得延迟,凡发生无法控制的和不可预见的情况例外。

7.零件及原料的损耗率:加工时零件及原料损耗率为_________%,其损耗部分由甲方免费供应,如损耗率超过_________%,应由乙方补充加工所需之零件和原料。

8.若甲方误运原料及零件,或错将原料及零件超运,乙方应将超运部份退回,其费用由甲方承担,若遇有短缺,应由甲方补充。

9.甲方提供加工_________标准_________零件和原料,乙方应严格按规定的设计加工,不得变更。

10.技术服务

甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到_________的要求,协助培训乙方的技术人员,并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。为此,乙方同意支付每人月薪_________美元,其他一切费用(包括来回旅费)概由甲方负责。

11.与本合同有关的一切进出口手续,应由乙方予以办理。

12.加工后的标准_________乙方应运交给甲方随时指定的国外买主。

13.其他条件

(1)标准_________的商标由甲方提供,若出现法律纠纷,甲方应负完全责任;

(2)若必要时乙方在_________或_________购买加工标准_________的零件及原料,其品质必须符合标准并事先需经甲方核准;

(3)为促进出口业务,乙方应储备标准_________样品,随时可寄往甲方所指定的国外买主,所需的零件和原料,由甲方所运来的零件及原料中报销。

14.本合同一式二份,甲方与乙方在签字后各执一份。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):_________

代表(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

委托方:(以下简称甲方)

被委托方:(以下简称乙方)

甲方委托乙方加工产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品,加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。

第二条 甲方责任:

1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认的样品验收货品。

6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

7、甲乙双方严守商业秘密。

本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人生产或提供。

甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产,生产标准符合qb1002-97质量要求,不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

3、负责原材料的采购、验收、供应,并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失,应承担相应法律责任。

5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

6、严守甲方的商业秘密。

7、对生产的产品实行三包,三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点:

甲方确定委托加工款式、数量、标准后,与乙方签订委托加工通知单,并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的30%作为预付款,乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款,交货地点为甲方库房。

第五条 验收标准:

双方在下订单之前确定生产品种样品,甲、乙双方以此及在生产过程中,质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任:

1、因乙方未按甲方要求的时间交货,乙方应每天承担此批货总价1%的违约金;如甲方没按合同要求提货,乙方有权扣除甲方订金。

2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等,一经查证,无论数量多少乙方应付甲方人民币50万元违约金,并追究乙方法律责任。

3、凡违反本合同之其他各项条款的,责任方应承担此批货价值30%的违约金。

4、甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担,甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限 本委托加工合同期限为 个月,自 年 月 日至年 月 日止,生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议,甲乙双方可协商解决,达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条本合同正本一式二份,经双方当地人代表签字盖章后生效。

第十条其他未尽事宜另行订立。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

合同编号:__________________

定作方:(以下简称甲方)____________________________

承揽方:(以下简称乙方)____________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。

第一条 加工成品

品名:________________

货号:_______________

面料:________________

颜色:_______________

尺码:________________

第二条 服装数量

1、计量单位:件(上衣、裤子)

2、数量:_________套,其中_______码______件,_______码______件,_______码______件,_________码______件。

第三条 原材料的提供

由乙方提供原材料,甲方确认,具体见下:

材料名称:

质量:

第四条 服装质量

加工成品质量按 样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

第五条 服装款式 和规格

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式

第六条 报酬

1、加工单价:_______元/件

2、总金额(元):小写________________(大写)______________________

第七条 包装方式

内用________包装,外用________包装,包装费由__ 方承担。

第八条 服装交付

1、交货地:

2:运输费用由 方负担。

3:产品的交(提)货期限:________年____月____日。

1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。.

第九条 服装验收

1.验收期间:________年____月____日之前。

2、验收地点:_________________________。

2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。

3.验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。

4、验收标准:与样衣款式、做工一致

5、验收包括:商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况,以验收标准为依据判定合格与否。

6、经首次检验不合格的加工成品,甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

第十条 定金/预付货款

(1)甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大写);甲方不履行合同的,无权请求返还定金,乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须返还定金。

(2)甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元(大写);甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。

第十一条 报酬结算

1、转账结算。此合同签订后三日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。

3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在当日内付清乙方全部货款。

第十二条 留置权

如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的服装享有留置权。

第十三条 违约责任

1、甲方的违约责任

(1)制作中途未经过双发同意,私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

(2)中途废止合同,偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

(3)超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第二款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。

2、乙方的违约责任

(1)、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。

(2)、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货, 甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。

(3)未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。

(4)未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。

第十七条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,协商不成的,按依法向人民法院起诉。

第十八条 其他约定

本合同经双方签字后于______年___月___日起生效,到全部货款结清之日为止。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,乙方和甲方各执一份;

甲方(章):________________

电话:____________________

签订日期________年____月____日

签订地点:_____________

乙方(章): ______________

电话:____________________ 签订日期________年____月____日 签订地点:_____________

篇6:委托加工合同

立约书人 青岛起家肥料有限公司 (以下简称甲方)与_青岛敦正生物工程有限公司(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项,通过友好协商,于 年 月 日双方同意订立合约条款如下,以为双方共同遵守:

第一章 合同组成及内容

1.1 本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后,将全数加工制成品交付乙方之一切相关法律行为。

1.2 原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法,按经甲方确认之乙方采购单、发票或其它书面约定所列,并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

第二章 合同期限

2.1本合约期限自 年 月 日起至 年 月 日止,共计 年;合约到期前 日甲乙双方得就本合约之内容重新检视,检视无意见则本合约自动续约 年,甲乙双方并得协议无条件期前终止。

第三章 合同价格及结算方式

3.1 委托加工原物料、成品等所涉费用,由双方协商决定并注明于发票/采购单。

3.2 加工费、运杂费、保险费等款项的结算,应遵守结算纪律,坚持钱货两清原则,付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明,亦可采用信用证结算方式。

第四章 质量要求及运输方式

4.1 各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定,就有关标准之任何变更,应经双方同意始生效力。

4.2 乙方供料及甲方就加工制成品之发货(以下简称发货方)应按约定时间、数量、质量、规格提供,对于乙方供料,由甲方位于 厂房,按经双方确认之乙方采购单所列核对数量、规格、型号,不符合约定的,应向乙方提出,乙方应在接到甲方通知后七日内调换或补齐;属于多发、错运物料或加工制成品,收货方应做好详细记录,妥为保管,收货后 日内通知发货方;收货方对发货方加工制成品之质量或性能有异议的,应在收到加工制成品后 日内提出异议,发货方应在接到通知后 日内完成返修,收货方逾期提出以上异议的,发货方不承担物料质量、数量、规格、型号不合格的责任。

4.3 发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固,并保障运输过程安全。

4.4 发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

4.5 乙方对甲方供料及甲方对乙方运送加工制成品之运输及保险费,由乙方负担。

第五章 成品验收标准和方法

5.1甲方将加工制成品送达双方约定交付地后,乙方应于三日内验收,倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知,即于送达后第四日起视为加工制成品已通过验收。

第六章 违约责任

甲方违约责任

6.1甲方未按约定质量交付加工制成品,应当负责修整或调换。

6.2甲方交付加工制成品数量少于约定,应当照数补齐。

6.3加工制成品交期按乙方物料备齐到达甲方指定地点时间而确定,加工期间甲方预期未能如期交货时,应立即附具理由及计划交货日期提交乙方,双方重新约定新交期。

6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毁损、灭失的,由甲方承担责任。

乙方违约责任

6.5 乙方于发出采购单后变更供料或委托加工制成品数量、规格、质量或设计等,应当及时通知甲方,如因相关变更造成甲方损失,乙方需作出赔偿。

6.6 乙方未按约定期间和要求向甲方交付原物料、技术资料、式样书、图纸、规格、包材等,经甲方同意顺延交期,并应当赔偿甲方所受损失。

6.7 乙方超过约定日期支付加工费,应当比照银行有关延期付款的息率向甲方偿付违约金。

6.8乙方未按本合同约定办法和期限对甲方加工制成品进行检验,或经检验发现成品不符合要求而未按约定期限通知甲方调换、补齐的,甲方对其加工制成品质量、数量不负责任。

6.9对于应偿付的违约金,赔偿金,保管费用和各种经济损失,应在明确责任后十天内主动汇给守约方,违者按逾期付款处理,但任何一方不得自行用扣发物料、加工制成品或扣付加工费充抵。

第七章 合同解除

7.1本合同签订后,双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方,办理变更或解除合同的手续。

第八章 知识产权保护及守秘义务

8.1双方应信守职业道德,未经对方书面同意,不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息,泄露于包括对方员工在内之任何

第三人,违者守约方保留一切法律追诉权利。

第九章 纷争解决

9.1甲乙双方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。

9.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇7:委托加工合同通用

甲方(委托方):_________

乙方(加工方):_________

甲乙双方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:

第一条协议内容

(1)甲方根据下列条件委托乙方加工聚酯和聚酯浆料,有关产品订单将按本协议规定向乙方发出;

(2)乙方根据下列条件为甲方加工聚酯和聚酯浆料,有关产品将按本协议规定完成。

第二条甲乙双方权力和义务

(1)加工流程中甲方只负责购买原料,乙方负责原料的接收和检验,然后按照聚酯和聚酯

浆料的生产工艺进行加工,同时包装材料也由乙方自行购买,并制定成品的商标、商号,承担成品的运输等全部事宜;

(2)加工成品的`各项理化指标均由乙方按照需方要求制定,同时做好在线监测和品质控制,并对产品质量和交货期负全部责任;

(3)加工费按照每次购买原料的成本费由甲乙双方协商核算,甲方向乙方支付加工费用后,乙方要及时向甲方开具增值税发票。

第三条联合声明

(1)甲乙双方仅是协议经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。

(2)甲乙双方认同本协议为经济协作协议,一切争议为民事争议。

第四条协议有效期限和续签方案

本协议自签订日期生效,有效期为一年,长期合作需每年定期续签。

第五条纠纷解决方法

执行本协议发生争议,由当事人双方协商解决。协议一式二份,甲、乙双方各一份。

甲方:_________

乙方:_________

甲方代表人签字:_________

乙方代表人签字:_________

____年____月____日

____年____月____日

委托加工合同8 委托方:焦作市裕东鞋业有限公司 (以下简称甲方) 加工方: 身份证号: (以下简称乙方)

经甲、乙双方友好协商,甲方的布鞋帮委托给乙方缝纫加工,双方并达成委托加工合同如下:

一、甲方负责提供鞋帮片和相关气眼、缝纫线、口条带等小件材料及相关制帮工艺标准。乙方自行招收员工和自备生产场地、设备及消防安全设施。

二、乙方为甲方提供鞋帮加工服务的场地位于未经甲方书面同意,乙方不得将甲方的帮料投到上述场地以外的地方或单位进行加工。

三、甲方按各鞋帮品种制定相应的加工费(含领帮交帮费用),乙方认可后,到甲方公司内领取所加工的布鞋帮及相关材料。

四、乙方对甲方提供的待加工物件发现不合格的应及时到甲方处调换;甲方应允许乙方最长时间自拉帮件及材料之日起壹个月内调换。过期造成损失的,由乙方承担。

五、乙方在拉待加工材料时,甲方应向乙方告知交帮时间,乙方应按时、按质、按量加工好并负责交到甲方公司内。

六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的专用材料,否则,造成的质量问题及经济损失由乙方承担。

七、鞋帮加工不合格的,甲方有权拒收,乙方照价赔偿。

八、领材料和交帮等手续,由甲、乙双方签字生效。如乙方本人不能亲自签字,可书面委托他人代理签字。

九、乙方须保证甲方所提供的加工物件的安全事项,如发生火灾、雨淋、鼠咬、霉烂等造成的经济损失由乙方赔偿。为保证物件安全,根据加工量的多少,乙方应向甲方交付相应的质保金。

十、结算方式:甲方每月十五日前向乙方结算上月加工费,结算时,以乙方交成品帮时经甲方确认的验收数量和品种作为依据。

十一、乙方如不愿或不能为甲方提供加工时,应提前两个月通知甲方。 乙方通知到甲方后,应在停止领帮之日起二十天内按质按量全部向甲方交清所加工的成品帮,甲方除留乙方少量的质量保证金外,其余加工费用应一次性向乙方结清。

十二、违约责任:乙方如不能按时、按质如数向甲方交够成品帮,应按甲方相应成品帮的价值赔付甲方,如拖延时间给甲方造成间接损失,须另向甲方赔付违约金,违约金按甲方成品帮价值每日千分之三比例自乙方违约日起计算。如非乙方原因,甲方不能付清乙方相应加工费的,须向乙方赔付违约金,违约金按加工费额每日千分之三比例自甲方违约日起计算。

十三、本合同有效期为自签定之日起壹年,即自年起至月日止。甲乙双方之前签订有委托加工合同的,以本次签订的委托加工合同内容为准。

十四、本合同内容同样适用于本合同签定日之前甲、乙双方已发生但未结算的加工业务,具同等效力。

十五、本合同有效期壹年。期满后双方如愿意继续合作,则本合同有效期自动向下期延续,每期壹年。如期满单方不愿合作,没例行完的合同内容,照样按本合同的条款执行完毕,合同终止。

十六、本合同于甲方公司办公室内签订,壹式贰份,每份贰页,甲乙双方各执壹份,自甲乙双方签字后生效,具同等法律效力。本合同履行中如有争议,甲乙双方友好协商解决;如协商不成时,由温县人民法院裁定解决。 甲方:(签章) 乙方:(签章) 地址:温县黄庄镇白卫路 地址: 县 乡(镇) 韩村工业区 村

电话:

电话:

年 月 日

篇8:委托加工合同

委托方:

地址:

被委托方:

依据《中华人民共和国合同法》相关规定在平等、自愿、互利的基础上,就甲方委托乙方代加工饮料产品有关事宜,经双方友好协商签订本合同:

一、总则:

1、合同期限:有效期自年月月日,到期如需要续签合同,需在合同到期前30天书面通知对方,双方另行协商合作相关事项。以上合同期限内在乙方的生产许可证、营业执照、税务登记证合法、组织机构代码证、厂房租赁合同有效的前提下本合同方可生效,否则自动终止,并按照合同相关条款承担责任。

2、乙方同意使用现工厂资源为甲方加工,未经甲方同意不得将代加工部分或全部转包委托他人。(乙方不能私卖甲方产品)

3、甲方负责提供瓶型、瓶标、瓶盖样本,乙方按照甲方的样本进行生产及采购(以甲乙双方共同确认并盖章封存的样品为准)。

4、乙方负责代工产品生产及定期仓储,并按甲方要求进行成品出货。每批订单生产完毕,甲方接到乙方提货通知后应及时提货,乙方为甲方提供30日的周转库位,逾期乙方将按天加收仓储费用,具体费用双方协商确定。

加工产品名称、规格、价格

二、加工产品的数量、费用、付款与结算方式:

1、加工数量:乙方单次(班)计划生产量不低于箱,依据当月双方生产计划进行。

2、付款方式:乙方自收到甲方的订单之日起,两日内提出具体生产计划,并按合同约定标准计算该产品的代工费,向甲方出具付款通知单。

3、结算方式:订单生产完毕,乙方通知甲方提货,双方依订单生产入库检验合格品量进行核算,核算后结清剩余货款,款到发货。

三、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份,双方各执二份,公证处一份,双方质检局各存档一份,本合同未尽事宜由双方另行签署《补充协议》解决,《补充协议》与本合同具有同等法律效力。本合同权利义务未经另一方书面同意不得转让。

委托方 :加工方:

代表人签字:代表人签字:

年月日 年 月 日

篇9:委托加工合同

1、甲方根据市场销售情况,于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单,明确订单的数量和供货时间,乙方如有异议,应在接订单后1日内书面提出,否则,视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划提前5天通知乙方,但调整幅度(量)不得超过计划的25%,若超过25%,双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力,最大限度的满足甲方订单的要求。

第三条 加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作,产品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址,同时注明乙方系受甲方委托生产,附“ ”商标使用授权书。

3、产品在保质期内出现批量性质量问题,经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的,除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外,乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方;

4、乙方交付的产品如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任:

(1)加工产品的投诉赔偿问题,甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者,消费者签收确认,由乙方负担赔偿,赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的,甲方可委托乙方协助甲方处理;

篇10:委托加工合同

方:

乙方:商贸中心

经友好协商,就乙方委托甲方加工茶叶达成以下协议:

一、乙方委托甲方加工茶叶的品种及价格:

(一)名称:花茶、绿茶

(二)样品编号:

(三)品质特征:

二、数量:10吨/品种

三、包装形式:散装或者用乙方指定的包装

四、交货时间:每季度交货一次。

五、交货地点:北京

六、交货及验收:货到以乙方签收货为准

(一)验收地点:

(二)验收人员:

(三)验收依据:

八、付款方式:根据甲方经营情况可以:预付、现付、或年度内全部结清。

九、违约处理:

(一)交货时间:(二)价格:(三)数量:

(四)品质:(五)包装及净重:

十、XX年,同一品种,乙方保持委托最少两家厂(场)家生产的权利。根据实际合作情况,确定今后长期的合作计划。

十一、本协议一式两份,甲、乙双方各一份,自签之日起生效。甲、乙方如有违约,应友好协商,协商不成,由北京市法院裁决。

甲方:

乙方:

年月日

篇11:委托加工合同

原告沈阳市百特电力电子有限公司(以下简称百特公司)与被告沈阳市姚千建筑材料厂(以下简称为建材厂)委托加工合同纠纷一案,本院于XX年4月14日受理后,依法组成由陈林担任审判长并主审,田丽、周蒙参加评议的合议庭,公开开庭进行了审理,原告及被告委托代理人均到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。

原告诉称:XX年12月1日原告与被告签订了标的额为1040万元的水泥杆委托加工合同。合同生效后原告按约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款。预付款给付后被告却没有约定履行合同,之后原告多次催要货物,但时至今日被告也未给付原告一根水泥杆。既然被告无货可供,原告便要求被告返回预付款,但几年来原告一直向被告催要欠款未果。XX年10月原告请求沈阳苏家屯区公安分局经侦支队,帮助追要欠款,经侦支队帮助催要多次并调查取证和查阅了相关材料。到目前为止原告一直没有停止催要此款。由于被告的违约行为,致使原告的供货方电力公司的施工受到严重影响,延误了工期。为此使原告蒙受了极大的经济损失。综上,请求法院判令建材厂返还345万元水泥杆预付款及利息8.302万元,并承担本案诉讼费用。

被告建材厂辩称:对与原告订立合同及收取345万元预付款(其中含30万元运费)的事实无异议,但我方已生产水泥杆17099根,价值4445,740元,上述水泥杆已由原告委托的沈阳农电水泥杆厂提走。且我方多次催促原告提货,原告迟迟不提货,给我方造成严重的经济损失。

经审理查明:原告百特公司作为甲方于XX年12月1日同作为乙方的建材厂签订一份水泥杆收购合同,合同约定:由甲方委托乙方生产电杆40000棵,每棵杆单价260元,要求乙方从XX年12月1日至XX年6月末完成,要求质量符合gb4623-94《环型预应力混凝土电杆》国家标准。提货方式为如汽车运输经甲乙双方验收合格后,甲方派车,乙方负责装车,货物以出厂数量为准。结算方式为甲乙双方签定合同后,付当月运出水泥杆数量的50%金额,每月应付提货的45%,扣5%的质量保证金,经核实没有任何问题待下月初付清。同时,合同还约定了其他条款等。合同签订后,原告按合同约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款,其中含运费30万元,被告建材厂未按合同约定向原告供应水泥杆。

上述事实,有委托加工合同,收款收据,庭审笔录等凭据,在卷佐证,并经庭审质证,本院予以确认。

本院认为:原、被告双方签订的水泥杆委托加工合同意思表示真实,内容不违反法律、法规的规定,应认定有效,双方均应恪守。被告未依约履行交付水泥杆的义务,已构成违约,应承担逾期供货的违约责任。且其违约行为致双方订立合同的目的无法实现,已构成根本违约,原告百特公司因而享有合同解除权,现其要求返还预付款项及占用该款期间的利息请求有理,应予支持。关于被告建材厂主张原告已委托他人提走水泥杆一节,因被告建材厂未能举出充分证据证明其与原告百特公司之间存有委托关系的事实,故被告建材厂的该项抗辩理由不能成立,不予支持,至于被告建材厂所提其已按约履行,违约原因系原告迟延提货所致的主张,对其主张的事实因其亦未能举证加以证明,故该主张亦不能成立。综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条一款之规定,判决如下:

一、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司预付款及运费345万元。

二、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司占用上述款项的利息(从占用该款项之日起至本判决确定的给付之日止,按中国人民银行规定的同期金融机构计算逾期贷款利息标准计付)。

上列款项如逾期给付,则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行。

本案案件受理费27,302元,由被告沈阳市姚千建筑材料厂承担,并与上述款项一并给付原告。

食品委托加工合同优秀范本

食品代加工的合同

生产加工合同

代加工合同的格式

版通用委托加工合同

有关代加工合同

大米委托加工合同

浅析新版饮用水标准对食品加工体系的影响

肥料委托加工合同范本

个人委托生产合同

包装委托加工合同
《包装委托加工合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【包装委托加工合同(精选11篇)】相关文章:

委托加工合同协议书2023-04-15

个人委托加工合同2023-02-01

食品加工社会实践2022-11-08

加工协议范本2022-05-16

委托加工合同2022-06-22

机械加工合同协议2022-05-08

委托加工协议书2022-08-01

机械委托加工合同2022-09-17

简易的食品加工合同2023-06-14

茶叶加工实习月季总结2022-12-23