涂料施工合同（精选11篇）由网友“种薄荷天才”投稿提供，下面是小编为大家带来的涂料施工合同，希望大家能够喜欢!
篇1：涂料施工合同
关于涂料施工合同模板
甲方(发包方)：___________________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：__________________职务：____________________
乙方(承包方)：___________________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：_____________________职务：_________________
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
2.开工日期：
竣工日期：
总日历日期：
3.质量等级：
4.合同价款：
第二条合同文件及解释顺序。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1.合同语言：
2.适用法律法规：
3.适用标准、规范：
第四条图纸。
1.图纸提供日期：
2.图纸提供套：
3.图纸特殊保密要求和费用：
第五条甲方驻工地代表。
1.甲方驻工地代表及委派人员名单：
2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：
第六条乙方驻工地代表。
第七条甲方工作。
1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点：
4.工程地质和地下管网线资料的提供时间：
5.办理证件、批件的名称和完成时间：
6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
7.会审图纸和设计交底的时间：
8.施工场地周围建筑物和地下管线的'保护要求：
第八条乙方工作。
1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
2.提供计划、报表的名称、时间和份数：
3.施工防护工作的要求：
4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
5.对施工现场交通和噪音的要求：
6.成品保护的要求：
7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
8.施工场地整洁卫生的要求：
第九条进度计划。
1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：
2.甲方代表批准的时间
第十条延期开工。
第十一条暂停施工。
第十二条工期延误。
第十三条工期提前。
第十四条检查和返工。
第十五条工程质量等级。
1.工程质量等级要求的经济支出：
2.质量评定仲裁部门名称：
第十六条隐蔽工程、中间验收。
中间验收部位和时间：
第十七条试车。
第十八条验收和重新检验。
第十九条合同价款的调整。
1.调整的条件：
2.调整的方式：
第二十条工程预付款。
1.预付工程款总金额：
2.预付时间和比例：
3.扣回时间和比例：
4.甲方不按时付款应承担的违约责任：
第二十一条工程量的核实确认。
乙方提交工程量报告的时间和要求：
第二十二条工程款支付。
1.工程款支付方式：
2.工程款支付金额和时间：
3.甲方违约的责任：
第二十三条甲方供应材料设备。
甲方供应材料、设备的要求(附清单)：
第二十四条乙方采购材料设备。
第二十五条设计变更。
第二十六条确定变更价款。
第二十七条竣工验收。
1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间：
2.乙方提交竣工图的时间和份数：
第二十八条竣工结算。
1.结算方式：
2.乙方提交结算报告的时间：
3.甲方批准结算报告的时间：
4.甲方将拨款通知送达经办的银行的时间：
5.甲方违约的责任：
第二十九条保修。
1.保修内容、范围：
2.保修期限：
3.保修金额和支付方法：
4.保修金利率：
第三十条争议。
1.争议的解决程序：
2.争议解决方式：
第三十一条违约。
1.违约的处理：
2.违约金的数额：
3.损失的计算方法：
4.甲方不按时付款的利息率：
第三十二条索赔。
第三十三条安全施工。
第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第三十五条地下障碍和文物。
第三十六条工程分包。
1.分包单位和分包工程内容：
2.分包工程价款的结算办法：
第三十七条不可抗力。
不可抗力的自然灾害认定标准：
第三十八条保险。
第三十九条工程停建或缓建。
第四十条合同生效与终止。
1.合同生效日期：
2.合同份数：
3.合同副本份数：
4.合同副本的分送责任：
5.合同书制定费用：
合同订立时间：________年____月____日
发包方(章)：________________________________________法定代表人：____________________委托代理人：____________________
承包方(章)：________________________________________法定代表人：____________________委托代理人：___________________
篇2：涂料施工合同
订立时间：
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本重庆市农科院科研实验楼室外钢结构喷涂工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：九龙坡区白市驿镇 二、承包范围：屋面钢网架防火涂料、四楼外挑部分天棚外墙乳胶漆、幕墙遮挡部分墙柱面防水腻子
三、工 期：自开工之日起20天内完成合同标的全部工程内容。
四、承包方式及单价
1、钢网架防火涂料人工费(含辅料及机工具，甲方只提供防火涂料)：按4.5 元/米计算，暂定涂刷钢管长度 米，暂定金额： 元。
2、外墙乳胶漆两遍(使用宏漆牌乳胶漆)元/平方米(乙方包工包料)，暂定 320平方米，暂定金额： 5760 元。
3、外墙防水腻子涂刮两遍：元/平方米计算(乙方包工包料)，暂定 350平方米，暂定金额： 1225 元。
4、元/平方米计算(乙方包工包料)，暂定 350平方米，暂定金额： 1225 元。
五、结算方式：
1、工程完工后30天内即付合同总金额的2、工程完成验收合格后一个月内支付到合同总金额的3、验收合格后一年内无质量问题即支付余下的
六、甲方工作
1、提供乙方现场施工的临时水、临电到建筑周边及材料库房，脚手架及安全防护的搭设。乙方现场施工人员的临时设施由乙方自行解决。
2、指派度进 行监督检查，办理验收和其他事宜。
七、乙方工作
1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按双方认可的工序、工艺要求，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜(包括脚手板的铺设，对其它工种成品的保护和污染的清洁)。
2、严格执行施工规范，安全操作规程(不佩带安全帽的罚款50元/人.次，不系安全带的罚款200元/人.次)、防火安全规定，作好各项质量检查记录，服从施工现场甲方的统一管理。
3、本工程由乙方提供的材料由乙方开具材料销售国税普通发票，人工费部分不开发票。
八、关于工期约定
1、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延;
2、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、关于工程质量及验收规定
1、按照国家执行标准作为工程质量验收标准;
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间验收工程的检查与验收手续，验收合格，乙方方可进行下道工序。无甲方人员验收认可或验收不合格，乙方继续施工造成的损失，由乙方自行负责，工期不顺延;
3、由乙方原因造成的质量事故，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并现场核对收方，双方签字，作为结算依据。
六、关于材料供应的约定
本工程由乙方负责采购的材料必须符合报价书中双方约定的质量要求及品牌要求，如不符合质量要求或品牌有差异的应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
九、有关安全生产的约定
1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法规、规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十、本合同未尽事宜双方协商解决。
十一、本合同一式贰份，双方各执壹份。
十二、合同履行完成自动终止。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
篇3：涂料施工合同
甲方：（简称甲方）____________
乙方：（简称乙方）____________
经双方共同协商，现就九江体育中心训练馆钢结构防火涂料工程委托乙方施工，根据《合同法》、《建筑法》、《消防法》等相关规定，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程范围：
三、施工材料：超薄型钢结构防火涂料。
四、承包方式：由乙方包工、包料、包验收、包安全。
五、工程造价：本工程主体钢构件展开面积暂定 ㎡，按实际涂刷面积计算，单价为： 元/㎡。
六、付款方式：合同签订生效后，乙方材料进场施工，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之一，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之二甲方在支付乙方工程款的15%，工程施工完毕后甲方支付乙方工程款的20%，待消防验收合格后，甲方一次性支付工程款。
七、双方责任
（一）甲方责任：
1、指定工地代表负责施工过程中的协调管理。
2、负责构件的.表面处理，满足乙方施工要求。
3、协助乙方组织竣工验收，按时支付工程款。
（二）乙方责任：
1、指定专人负责该工程，服从甲方工地代表的管理和监督，乙方按合同规定时间进场施工，并按时完工。
2、严格遵守甲方施工现场的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全和第三者的安全，若发生事故由乙方负责。
3、严格按施工规范组织施工，确保工程质量合格。
4、负责办理工程验收，并确保验收合格，一切产品质量出现问题所导致的损失由乙方负责。
5、负责向甲方提供完整的交工资料。
八、验收
1、防火涂料层要均匀密实。
2、防火涂层与底漆粘结牢固，不得出现起皮、脱落及开裂现象。
3、防火涂层硬化均匀，不出现漏喷形象。
九、本合同一式两份，双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商解决。
甲方：____________
乙方：____________
签约时间：______年____月____日
篇4：涂料施工合同注意事项
施工温度的影响:通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好。
要防止水分从涂层的北面渗透过来。如遇卫生间、洗漱间等,应在室内墙处做防水封闭层,否则外墙正面的涂层容易起粉、发花、鼓泡或被污染,严重影响装饰效果。
施工湿度的影响:施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。
底层处理的影响:在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,后造成整个涂层的破坏。
施工所用的一切工具、用具等必须事先洗净,不得将灰尘、油垢带入涂料中,施工完毕或间断时,机具、用具应及时洗净以便后用。
好了,关于外墙涂料施工合同范本以及外墙涂料施工注意事项小编就为大家介绍到这里。装修事情较多也比较繁琐,所以大家签订合同时一定要仔细阅读好每一个条款以免被忽悠,那就不好了。
篇5：涂料施工合同注意事项
1,先写明白刮腻子刷涂料的施工工序,
2,竣工的验收标准,及质量要求,
3.竣工的结算方式,及施工每平米的单价。
4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱,工程完成三分之一,甲方付多少钱,工程完成二分之一付多少钱,工程完成三分之二付多少钱,后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。
5,施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时,甲方的付款方式【例如遇雨,遇大风,大雪,停电,停水,甲供材料不能及时进入工地,造成了停工待料,政府行为,引起的停工。等不可预测事件】
6,工期,一般会规定好工期,如果工程超期,违约金规定
7,工伤事故的责任处理
8,零工的'付款方式
9,双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决,还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】
篇6：涂料施工合同注意事项
关于发包人与承包人
1、对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合，更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。
关于违约条款
1、应约定发包人对违约应承担的具体违约责任，应承担的具体违约责任。
2、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。
篇7：涂料施工合同注意事项
1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定;严格审查发包人资质等级及履约信用;施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。
2、关于工期、质量、造价的约定,是施工合同重要的内容;“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题,有关这三个方面的合同条款是施工合同重要的内容。
3、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定;一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应注重拨款和结算的程序约定。
4、总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系;尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定,但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象,因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。
5、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限;《民法通则》明确规定,企业法人对它的法定歈 及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,给各方造成损失。
6、不可抗力要量化;施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。
7、运用担保条件,降低风险系数;在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。
篇8：涂料施工合同注意事项
一、首先填写内容条款
甲方、乙方要根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程事宜,经双方友好协商,签订合同。
第一条:确定工程概况主要包括:
1、工程名称、工程地点
2、工程范围:根据甲方要求负责外墙涂料制作和施工等
3、承包方式:
第二条:工程期限
一、本合同工期 天,均含节假日及验收时间。具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。
二、如遇下列情况,经甲方确认后,工期相应顺延:1、工程量变化而影响施工进度;2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;3、不可抗力因素。
第三条:工程质量
一、外墙腻子一遍(按照样版施工);
二、外墙涂料一遍(按照样版施工);
三、乙方按照甲方的样版施工,如有质量问题,乙方不负责任。
第四条:付款方式
一、外墙腻子完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的50%;
二、外墙涂料完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的45%;
三、工程完工后,甲方需在十天内验收,验收合格后付清工程款5%。
第五条:甲方工作
1、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由甲方承担。
2、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。
3、甲方因材料的供应和付款不及时到位,延误工程期限由甲方负责。
第六条:乙方工作
1、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;
2、乙方的施工队伍必须遵守国家的相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行。
第七条:其它
1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式三份,甲方执二份,乙方执一份。
而、结尾署名
结尾处需要甲、乙双方签名:两方委托代理人签名:两方联系电话以及合同签订日期:年、月、日填写完整。
篇9：涂料施工合同注意事项
一、关于发包人与承包人:
1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.
二、合同价款及调整条款应注意:
1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。
3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。
三、合同价款应注意:
1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”
2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第1要协议,第2要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
四、发包人工作与承包人工作条款应注意:
1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
五、工程预付款条款应注意:
1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。应填写约定扣回工程款的时间和比例。
六、工程进度款条款应注意:
1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。
2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。
七、材料设备供应条款应注意:
1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。
2、应约定供应方承担的具体责任。双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。
八、违约条款应注意:
1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。
2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。
3、还应约定其它违约责任。违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。
九、争议与工程分包条款应注意:
1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。
3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
[涂料施工合同注意事项]
篇10：油漆涂料施工合同
委托方（以下简称甲方）：
施工方（以下简称乙方）：凯旋517の专业油漆装修
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
1.工程地址：
2.工程内容：
3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工
采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（）材料+人工
4.工程工期：
1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。
2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。
一、工程总造价：（人民币）
二、甲方的权利和义务：
1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
三、乙方的权利和义务：
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
四、付款方式：
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）
变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
五、饰后保修承诺：
1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。
2.保修期间由乙方施工不当造成的`涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
六、违约责任：
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
七、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
八、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
盖章：代表：
联系方式：联系方式：
签订日期：签订日期：
篇11：内外墙涂料施工合同
甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码： 联系电话： 。
甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况：
1、工程地址：;
2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：
外墙涂料粉刷面积约：
3、使用颜色号：。
4、工程承包方式：;
5、工期：自日至月 日完工;共计： 天。
以验收检查为准，两天顺延。
第二条：工程款项：
1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外墙面积：平方米，单价： 元/平方;门板面积：平方米，单价： 元/平方;冲洗面积：平方米，单价： 元/平方。(此单价不含税金)
第三条：付款方式：
本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %;施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。
第四条：质量要求：
1、工程验收标准，根据甲方要求;
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。
第五条：双方的责任：
甲方负责现场内的水、电、路通畅。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★ 外墙涂料承包合同
★ 涂料施工计划书
★ 外墙乳胶漆合同
★ 涂料施工方案
★ 涂料代理合同范本
★ 内墙涂料施工方案
★ 涂料工程合同书
★ 简单涂料供货合同
【涂料施工合同（精选11篇）】相关文章：
油漆工程承包合同范本2023-03-28
卫生间防水施工方案2023-01-16
油漆涂料购销合同范本2022-12-04
卫生间施工的合同2024-01-20
屋面防水施工工艺流程2022-05-07
施工合同以及注意事项2023-09-04
外墙装饰施工合同范本2022-06-11
质量承诺保证书2023-01-11
材料厂家考察报告怎么写2023-03-24
内外墙粉刷施工合同2022-05-07