机房建设合同（推荐13篇）由网友“SZken”投稿提供，下面是小编整理过的机房建设合同，欢迎您阅读，希望对您有所帮助。
篇1：机房建设合同
(二)付款方式：
1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的 40% 即人民币(大写) 作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的 30% 即人民币，(大写金额) 。
3. 机房建设结束终验交付使用后，10个工作日内，甲方支付经决算审计后的最终工程价款除预留 5% 的质保金外的其余款项。
4、机房正常运行一年后，10个工作日内，甲方支付5% 的质保金。
5.甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
户 名：
开户银行： 地 址： 帐 号： 6.根据投标文件，乙方承诺工程保修其为三年。
7. 乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票，甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条 工程期限
(一)工程开工日期为： ;
(二)施工最后期限： ;
(三)完工时间预计： ;
第六条 双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方负责对乙方提供的工程施工图纸、工程施工技术要求、施工方案、施工综合进度计划、各类设备和材料的品牌、型号等进行审核、确认，明确乙方具体工作内容;
2.施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商;
3、甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附件，并协调相关公司安装调试，确保不影响施工进度;
4、甲方有权聘请第三方公司对本工程进行监理，聘请监理的费用由甲方承担。
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应按照甲方对机房建设的整体要求，制定机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案、施工综合进度计划等)，甲方对于乙方提交机房建设方案同意与否，应当在 5个工作 日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方应按照其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购材料采购、工程施工、安装调试等工作;
4.乙方应制定保障本工程质量的措施、方案等，并遵照执行。
5、乙方负责在工程施工过程中与有关单位的协调工作;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
9、乙方应配合甲方聘请的监理方的工作，遵守工程监理方面的法律法规;
10、乙方负责本工程消防和防雷单项的验收，并承担相关费用，交付相关部门出具的验收报告;
11、项目终验后，乙方负责聘请中国计算机协会计算机机房评测中心对新建机房进行评测，评测费用由乙方承担。
第七条 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包;
第八条 乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条 保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条 工程质量与验收
(一)甲方按机房的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
(六)由于甲方提供的材料、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条 违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金 5 %)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的 5 %。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条 争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向张家口市仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 代表人：(签字) 代表人：(签字)
(委托代理人) (委托代理人)
年 月 日 年 月 日
>>>下一页更多精彩“机房建设合同”
篇2：机房建设合同
甲方(所有权人) ：
乙方(使用权人) ：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确所有权人与使用权人的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
一、占用场地
甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_ 号，__4_号，_7_号 学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况
占用场地甲方现有的法律文件有：
1、学校开办法人登记证书
2、中华人民共和国组织机构代码证
三、甲方对所有权场地的权利
1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的，甲方承担责任。
四、乙方占用用途
建设移动通信基站收发器装置。在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线，安装挂墙通信设备，及电源走线，室外光缆走线打眼等。乙方保证在使用该场地的过程中，不破坏甲方的房屋及屋内设施。如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的，由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限
占用期限：自合同签订之日起至_______年__6__月__11__日。
六、交付
1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。甲方延期交付占用场地的，双方按照如下方式处理：占用期顺延(占用费不变)。 。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用，若乙方受到阻碍，无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地，均视为甲方未能交付。
七、优先占用权
合同期满后，如乙方仍继续占用场地，同等条件下，乙方享有优先占用权。本协议所称同等条件，主要是指价格和付款时间。
八、占用费用
1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据，否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式：现金支付
4、非因双方违约，导致占用提前终止或延后的，双方应以日为标准结算占用费。(日标准的计算公式为：年占用费/365日)。
九、工程规划手续
乙方负责办理基站的规划手续，甲方予以配合。
十、施工
1、占用期内，乙方有权在占用地内施工。乙方的施工包括基站的初始建设和以后的改造、维修。
2、乙方应快速的，安全的施工，应尽量减少对甲方和相邻方的影响;甲方应该协助协调与相邻方的关系。
4、施工期间，甲方应为乙方工程车辆和工程人员的进出提供方便;
5、施工期间的水电由甲方提供，由乙方按时结算。
十一、占用场地使用
1、乙方应按照约定的用途使用占用场地;
2、甲方应为乙方人员进出占用场地提供便利;
3、甲方无偿提供通信电缆、天馈线、电力电缆及其他相关设施进出占用场地的条件和路径，甲方无偿提供种植地气线线的地方，上述设施要经过相邻方的区域的，甲方参与协调。乙方应提前向甲方告知上述设施的路线、位置并充分尊重甲方的意见。占用期内，乙方若调整线路，应提前通知甲方。
4、甲方为乙方提供足够的电力，保证乙方基站机房的正常用电及设备工作接地除正常停电之外。
5、乙方用电单独挂表计算，费用按电表计量数和电部门规定的收费标准计算。电费每度( 0.8 )元，每年的6月,12月,11日至20日结算一次
十二、占用场地维修
1、占用场地的修缮由甲方负责，甲方应保障乙方安全和正常使用的使用基站设施，如乙方自己建设的房屋由乙方自己修缮。
十三、消防及安全
1、乙方应按照规定做好占用场地内的消防和安全工作。甲方发现占用场地内出现安全隐患时，应在及时通知乙方处理。如因乙方原因引起安全问题，造成甲方损失的，由乙方承担责任。
十四、拆迁
占用期内，场地遇政府规划拆迁的，按照国家有关规定处理。
十五、违约责任
任何一方未按本合同规定履行的均视为违约，违约方应向对方支付占用费20%的违约金，违约金不足以弥补对方损失的，应增加赔偿直至弥补对方损失。乙方无故延迟 足一个 月后不交占用费的，甲方有权解除合同，乙方除应补交所欠占用费外，还应向甲方赔偿年占用费的20%。甲方未按本合同的规定履行合同，经催告在合理期限内(一般不超过1个月)仍未纠正的，乙方有权解除合同，乙方解除合同的，甲方承担下列违约责任：退还剩余占用费，赔偿乙方改建机房、搬迁设备的所有费用，赔偿乙方占用费的20%。
十六、免责条件
因不可抗力导致占用合同无法继续的，双方互不承担违约责任。若占用合同因此提前终止，甲方应退还剩余占用费。
十七、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，双方协商解决;协商不成时，可向基站所在地人民法院提起诉讼。
十八、其他约定：
1、本合同一式四份，甲方执二份、乙方执二份。本协议自双方签字盖章后生效。
甲方：
法定代表人或授权代表人(签字盖章)：
时间： 年 月 日
乙方：
法定代表人或授权代表人(签字盖章)：
时间： 年 月 日
篇3：机房建设合同
供方：
需方：
供需双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就郑州大学升达经贸管理学院新建两间计算机教室设备供货事宜，签订本合同。
第一条 产品名称、规格型号、数量、报价见下表。
第二条 付款方式
本合同总金额为：人民币柒拾叁万伍仟元整(￥735,000.00)。
1、供方将本改造项目安装调试完毕，需方测试验收合格后2周内，需方支付给供方全部货款的95%，即人民币陆拾玖万捌仟贰佰伍拾元整(￥698,250.00)。
2、余款 5 %，即人民币叁万陆仟柒佰伍拾元整(￥36,750.00)作为质保金，无质量问题一年后付清。
第三条交货时间及地点
自合同生效后，20个工作日前到货并安装、调试完毕，设备运送产生的费用由供方负责，交货地点为升达经贸管理学院指定教室。
第四条技术支持及售后服务
1.所供设备投影机灯泡质保半年，其它设备质保三年(校方提供的设备除外)，超过质保的部件维修只收取材料费，不收取维修费。。
2.负责对设备使用人员进行免费培训，熟悉设备情况，确保设备安全运行，根据学校要求进行技术指导。
3.确保设备正常运行，对反映的问题，一个小时之内给予回复，二十四小时内到达现场。对于不能及时修复需要带走维修的部件需提供档次不低于原机的备用设备，原机需于一周内修好送还。
4.进行定期回访，发现问题及时解决。
第五条产品包装及验货
全部设备及部件必须包装完整、保修凭证完整，现场开箱验货后再进行安装调试。
第六条
违约责任需方违约：若由于需方违约致使本合同执行中断，所引起损失概由需方负责，供方违约：若由于供方违约致使本合同执行中断，所引起损失概由供方负责， 若由不可抗拒因素(如战争、地震等自然灾害)造成的双方签定合约不能执行，供方不负任何责任。需方不负任何责任。双方互不追究违约责任。
本合同一式四份，自双方代表签订、盖章之日起生效，未尽事宜参照《中华人民共和国合同法》另行协商解决，若协商不成，可通过人民法院进行裁决。
第七条未尽事宜以招标文件及投标文件为准。
供方：
需方：
年月日：
篇4：机房建设合同
发包人(甲方)： 联 系 人：_ _ 手机：_ 承包方(乙方)：_
法定代表人：_ 电话：__
本合同甲方指定乙方作为 灾备机房 建设工程施工单位，并委托乙方负责 灾备机房 建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条 工程项目概况： (一)项目名称： 灾备机房建设
(二)施工地址：
(三)双方委派的工程代表：
甲方代表： 联系电话： 乙方代表： 联系电话：
第二条 工程项目的运作方式：
(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条 工程项目内容
(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)
(二)机房配电系统
(三)精密空调及新风换气系统
(四)机房静电防雷系统
(五)消防没火系统
(六)机房监控系统
(七)机房综合布线
(八)其它与机房建设有关的事宜
工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条 工程价款与费用结算
(一)工程预算总价：人民币(小写)： (人民币大写： );其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)
>>>下一页更多精彩“机房建设合同”
篇5：机房建设工程合同
第十一条违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金 %)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的 %。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份，
甲方：(章)乙方(章)
代表人：(签字) 代表人：(签字)
(委托代理人) (委托代理人)
联系电话： 联系电话： 年月日 年 月 日
机房建设工程合同范文三
工程名称：
建设单位：******(甲方)
施工单位：(乙方)
施工地点：***
签订时间：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：******办公大楼机房建设工程
二、承包范围和内容：*******办公大楼二楼科技机房区域，具体内容包括 ，乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作，并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。
三、工程实现目标：实现整体机房的建设，具体产品详见附件清单。
四、承包方式：包工包料。
五、工程造价：合同总价为： 。大写人民币 。
(设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单)
第二条 施工准备及工作范围
六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所，提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求，提供环境。
七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容：
1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具，自行负责施工人员的交通、食宿和通讯;
2) 提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工;
3) 工程实施中的技术督导;
4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装，缆线的敷设;
5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行;
6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具;
7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档;
8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁;
9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。
八、乙方应对整个工程进行监控和检查，并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工;完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材，以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。
第三条 工程施工及验收规范
九、施工规范
1) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(GB/T 50312-)
2) 智能建筑工程质量验收规范(GB50339-)
3) 安全防范工程技术规范(GB50348-)
4) 电子计算机机房施工及验收规范(SJT30003-93)
5) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-92)
6) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)
7) 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)
8) 接地装置施工及验收规范(GB50169-92)
9) 甲方提供的设计图纸、和答疑文件
十、设备验收的时间、地点和方法
1、第一次：设备在交付前。
2、最终验收：系统所有设备、材料及按照无质量问题，甲方、乙方共同检测验收，该次验收为全部设备最终验收。验收合格后，由甲乙双方共同签署验收合格文件。
十一、质量保证期
设备的质量保质期为壹年，计算时间以甲方项目验收合格正常运行之日算起。
十二、包装要求：必须满足设备安全运抵工地。包装费用及运费由乙方承担。 十三、履行期限、地点和方式
1、交付时间：20**年 月 日，如有特殊情况，交付时间可以相应顺延，具体详见第四条第十六款。
2、交付地点：******办公大楼机房工地。
3、交付方式及费用：乙方送货到合同指定的交付地点，运杂费、安装费调试费都已经包含在本合同总造价中。
第四条工程期限
十四、工程进度与大楼智能化安装及装修工程同步进行并完成。
十五、工程施工
1、乙方应按甲方的指示于 20** 年01月 日开工至 20**年 01月 日完工，同时在施工工期内服从相应的调整。
2、乙方应提供足够的人力、设备、材料至施工现场。
3、甲方应于开工前三天通知乙方，以便乙方备货。
4、乙方全面负责该项目机房装修、机房布局、设备安装等工作的竣工图 十六、如遇下列情况，经甲方现场代表签认后，工期相应顺延
1、不属于包干范围内的重大设计变更，致使施工方案改变导致施工无法进行而影响进度。
2、非乙方原因影响下一道工序施工。
3、人力不可抗力的因素而延误工期。
第五条 工程质量及售后服务
十七、本工程将按照合同、标准和规范及适用法律执行;并接受甲方派驻代表的监督，乙方也将提供驻工地代表。
十八、工程安装调试验收后，自验收之日算起，乙方提供一年质保。
十九、质保期内，如因乙方提供设备本身或安装方面出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内给出实质性书面答复，并在4小时内派工程师现场免费处理。
二十、在质保期满前的最后一个月，在项目现场，对所供的重点、关键货物，进行常规保养，更换易损件，质保期满后，如因设备、材料等出现质量问题或因其他原因需更换，乙方接到甲方通知后2小时给予答复，并及时赶到现场予以排除、修复和更换。更换零部件及配套设备的价格，乙方给予优惠。
第六条 双方的义务、权利与职责
A甲方
二十一、派驻现场代表 并委托其对工程的进度、质量进行监督检查，并办理各项签证手续。
二十二、负责施工协调工作以保证正常施工进程不受影响。
二十三、负责提供乙方在施工现场用于办公及存放工具的场所。 B乙方
二十四、乙方委派工程师 作为驻工地代表，配合甲方做好现场施工管理及协调工作。提供施工组织计划及方案、工程进度安排等。 二十五、工程安装调试竣工后，乙方须负责制定培训教材和计划，对甲方工作人员进行无偿技术培训。
二十六、甲方未按合同结算方式支付全部价款时，设备的所有权属于乙方。未按合同规定的质量要求支付设备，甲方拒收时，乙方承担不履行合同的违约责任。
二十七、履行义务不符合合同的规定，乙方须承担违约责任。
第七条工程价款的支付与结算
二十八、工程价款的支付和结算的方式
1、第一次：合同签订时，甲方按合同总价的30%付给乙方。
2、第二次：随工程进度，机房装修完成，机房设备(机柜、精密空调、ups)进场后，甲方支付合同价30%给乙方。
3、第三次：设备安装调试完成，工程验收合格十日内支付至合同价款的98%。
4、质保期满后，乙方履行完此期限的自己的义务，一周(7天)内甲方付清尾款。
5、合同价格由乙方包干使用，该价格为交钥匙工程价，包括系统所涉及的所有设备及相关安装附件的购置、运输、装卸、保管、安装调试，培训、质量保证及售后服务等内容的全部费用。
二十九、合同总价系指本合同的规定，乙方在正确的完全履行了合同的义务，甲方应支付给乙方的价款，施工过程中涉及变更或甲方要求变动的部分，执行报价单的计价方法，单价不变、工程量按实调整。如双方另有新的书面约定，则按新的约定办。
第八条工程验收
三十、工程验收以国家颁发的有关机房建设验收规范为依据。
三十一、验收内容：系统运行报告、系统测试报告、竣工验收报告、竣工图会审报告、设备材料工具文件的交接报告等。
三十二、乙方在工程竣工时以书面通知甲方，甲方应在甲、乙双方一致认为具备验收条件之日起十日内派组织人员等对工程进行验收。甲方对系统的验收，应确认系统最终是否符合合同规定的要求，但不承担合同总价款以外的额外费用。
三十三、工程调试验收合格后，甲方方可使用。
第九条违约责任
乙方的责任
三十四、乙方未按合同要的质量要求提供设备材料的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自付。
三十五、工程不能按合同规定的工期交付使用，除甲方原因和不可抗拒的自然因素外，每逾期一天，按照500元/日偿付违约金。甲方的责任：
三十六、甲方中途单方面中止合同，乙方不退回甲方的预付款。
三十七、甲方因未能及时办理变更或增加签证手续而造成乙方工期或者交货期延误的，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的直接损失。
三十八、甲方在项目现场检验设备时，发现数量或质量不符合合同的规定，应在验收后的一周(7天)内书面通知乙方，否则视为设备符合合同要求。
第十条附则
三十九、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。
四十、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即生效。
四十一、本项目的招标文件、投标文件为本合同的附件，与合同文本有同等法律效力。
四十二、当事人对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
四十三、本和签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，具有同等法律效力。
四十四、本合同的未尽事宜，双方协商解决，并按照《中华人民共和国合同法》调整。
甲方: ****** 地址: 电话: 甲方代表(签字并盖章)：姓名：日期：
乙方: 地址: 电话: 开户银行: 帐号: 乙方代表:(签字并盖章)：姓名：日期：
篇6：机房建设工程合同
甲方： 乙方
为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程性质：机房建设。
4、工程范围：机房建设工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)。
二、工程进度及验收
1、工程范围
1)双绞电缆敷设。
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3)计算机主机房电缆的连接。
4)各信息点的安装和连接。
5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5)指派同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供机房建设工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供机房建设工程系统配置设计方案，机房建设施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3)指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，内部装修进度，实际有效工期为__15__天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
4、工程验收标准
(1)管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。
(2)各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。
(3)对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。
(4)机房建设竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。
(5)对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。
(6)乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化机房建设系统技术档案材料陆份。
(7)根据现行有关规范及标准验收。
5、系统保证
工程验收合格后，因乙方提供的结构化机房建设系统设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修__36__月(甲方提供设备不在此列)。因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式
3.1 合同价款(人民币大写)：(小写)：合同价格明细见附件
3.2 付款方式：
整个工程结束且经甲方验收合格日起,一月内付整体工程款的90%;为了确保工程的后续维修，剩余的10%工程款于6个自然月后支付。
3.3 结算方式：
甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式陆份，双方各执叁份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日
篇7：机房建设工程合同
合同号：
甲方：
详细地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
住所：
乙方 ：
详细地址：
邮政编码：
法定代表人：
联系电话：
住所：
甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况：
(一)项目名称：机房建设合同
(二)施工地址：
(三)双方委派的工程代表：
甲方代表：联系电话：
乙方代表：联系电话：
第二条工程项目的运作方式：
(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准，见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写)：(人民币大写：);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式：
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的%。
3.剩余%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款人
开户行：
帐户：
5.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
(一)工程开工日期为： ;
(二)施工最后期限：;
(三)完工时间预计：
第六条双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度;
3.施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商;
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应在规定的时间内提交
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所;
4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;
5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包;
第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
篇8：机房建设工作报告
一、项目概述：
广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目经过近
天左右紧张施工，已经基本完工。
在工程实施过程中，我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部和总包广州市建筑集团有限公司管理部、机电部等部门的大力支持，使工程得以顺利的展开、实施、完工。
在60天的施工过程中，主要完成了以下设备安装调试：
机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试，所有安装的监控点数据已经完成整合，并且开始记录（全系统已经开始工作）。子系统已经完成调试，满足正常工作要求。
对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试，可以实现相应功能，现在贵公司的.内部信息化工程已经投入使用，分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。
二、机房建设验收项目：
珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分，其中设备安装调试的系统一共6套，分别是：
1、建筑装修；
2、电气安装（含UPS）；
3、精密空调；
4、防雷接地；
5、综合布线；
6、视频监控系统；
7、机柜及服务器系统；
8、系统追加。
涉及到有隐蔽工程的系统有：装修工程，综合布线工程，防雷接地工程。
1、在项目中，机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收，此部分已通过工程验收。
2、机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中，由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师，进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。
三、机房设备的安装调试
我放施工过程中主要涉及的机房设备分为：电气设备、精密空调设备、
视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。
1、电气设备：
个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电，然后经由总配分配电流到UPS；UPS的电源输出进入UPS配电柜，然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明灯。
2、精密空调设备：
精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装，通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调，在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。
3、视频监控设备：
视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房，可参照视频监控系统图纸。
4、综合布线机柜
参照综合布线系统详单。
5、服务器系统
此次购买的IBMX3650M3服务器、ThinkcentreM6299T、联想万全R520G7，已经安装。并且已经安装好windows 系统后备用。
四、装修系统
此次机房装修涉及4方面内容：顶面工程，墙、柱、隔断工程，地面找平防尘处理以及其他。
1、顶面工程包括顶面防尘处理，做吊顶钢架，吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架，防火门，墙面保温处理，墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括，防尘，防水，防静电地板安装。
五：布线系统：
在此次工程中，线缆主要包括2部分，一为弱电线路，二为强电线路。
弱电线路包括综合布线工程中的网线及配线架。强电线路主要是机房内配电线路，及机房从配电房的电缆。
六：培训：
在工程实施工程中，对物业公司现场配合及维护人员已经进行了培训，在实际操作方面，维护人员已经掌握其方法。我方将准备培训资料，在初验后对用户指定维护人员进行针对本套系统的理论及故障维修培训，并且结合现场情况进行考试。
七：工程验收依据及验收结论：
中本项目准根据中华人民共和国GB50348-《安全防范工程技术规范》
相关依据标准进行验收测试。
1、建筑装修工程测试：
分三部分验收：顶面，墙、隔断、柱面，地面
2、电气工程（含UPS）测试：
机房主要设备包括四套配电柜、UPS、PDU、格栅灯。
篇9：机房工程合同
第十条 工程质量与验收
(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工， 乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条 违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金 %)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的 %。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条 争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。 第十四条 本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。
第十五条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份， 本合同自交纳保证金之日起生效。
甲方：(章) 乙方(章)
代表人：(签字) 代表人：(签字) (委托代理人) (委托代理人) 联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
机房工程合同范文三
甲方：
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4 施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
1.6质量合保证
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
第二章 甲乙双方的责任
2.1 甲方的责任：
1) 负责协调施工现场各工种间的配合。
2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3) 向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4) 对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
2.2 乙方的责任：
1) 负责本系统工程施工图纸设计。
2) 负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4) 负责成品交验前的保护，保养。
5) 做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6) 负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9) 做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
10) 做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
第三章 材料及设备
3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;
3.3 所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
第四章 合同价款
合同总价为：
计人民币： 元 整
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
第五章 付款方式
5.1 合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币 元整。
5.2 乙方工程施工完毕，验收合格, 正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币： (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。
5.3 甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。
第六章 工期
6.1 本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
第七章 设计变更
甲方因变更设计时，应书面通知乙方;乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
第八章 工程验收
8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
第九章 保证及处罚
9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
9.5 乙方提供综合布线线路质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定)，保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。1 不正确操作，造成产品损坏：2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
第十章 仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2 除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
第十一章 其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。 本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
签字(盖章) 签字(盖章)
篇10：机房装修合同
第八章 工程验收
8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
第九章 保证及处罚
9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
9.5 乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定)，保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
1 不正确操作，造成产品损坏：
2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
第十章 仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2 除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
第十一章 其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。 本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
签字(盖章) 签字(盖章)
机房装修合同范文篇三
甲方 ：
乙方 ：
由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目(编号为：LYDTX067)询价采购，甲乙双方一致同意，乙方负责主控室装修施工，具体内容如下：
一 项目名称金额及工期：
1 项目名称：临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目
2 工程量及施工要求见附件
3 合同金额为98032元，大写玖万捌仟零叁拾贰元整
4 工程完成时间：合同签订之日后15天内完成，以完成安装并验收合格为准
二 工程承包方式
本工程实行包工包料，保工期保质量，并按图纸施工。乙方不得将工程转包其他单位施工，违者终止合同。
承包范围：该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用，以及保修期内的费用。
三 质量标准
双方约定，本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工，乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。招标文件、技术资料、施工示意图和提出的规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四：物资供应
本工程所需的主要设备材料需经双方认可，由乙方采购。乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准，并向甲方提供产品合格证明和检验资料，因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五： 甲乙双方责任
1： 甲方责任
(1)甲方驻工地代表(由后勤管理处指定)
(2)向乙方提供施工的水电条件，并尽量保证施工期的需要。
(3)向乙方提出合理的施工整改要求。
2： 乙方责任
(1)乙方驻工地代表(由乙方指定)
(2)负责水电临时铺设和相关费用。
(3)负责施工区域内安全防护，指定相应的安全措施。
(4)遵守学校的各项管理制度规定。
(5)文明施工，保证施工现场规范整洁。交工之前清理垃圾及现场等。承担因违反规定造成的损失和罚款。
六 工程质量管理和交工验收
1 ：施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2： 施工质量达不到规范和设计要求时，乙方必须返工，并承担由此产生的费用及损失。
3：隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检，自检合格后通知甲方验收，经甲方确认合格方可隐蔽。验收不合格，乙方在限定时间内修改重新验收。
七 本工程免费保修一年，自工程验收合格日开始计算。保修期内乙方无条件免费承担其施工范围内的保修工作(人为原因及自然灾害除外)
保修期内，乙方必须在接到修理通知后按承诺和相关规定及要求在24小时内派人修理。否则，甲方可委托其他单位或修理人员修理，修理费用从保修金中拨付，因乙方材料质量、安装施工等原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
八 工程结算和付款方式
工程施工完毕，甲方根据工程量据实验收、结算。审计完成一次支付工程量总金额的百分之九十五，余款做为保证金，自验收合格之日起一年内无质量问题后一次无息结清余款。
九 违约责任 凡有甲方责任而影响工期和工程质量的，工期顺延，所造成的经济损失由甲方承担。违约责任。因乙方原因不能按合同约定时间竣工，没延期一天，乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。
十 争议解决
此合同未尽事宜，双方协商解决。协商不能解决的，任何一方可向工程所在地仲裁机构提请仲裁。
十一 合同签订地点：临沂大学
十二 签订时间：11月27日
十三 合同生效 ：本合同自双方代表签字盖章生效。
十四 本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，临沂鼎泰招标有限公司一份，均具有同等法律效力。
甲方：临沂大学 乙方：临沂一品明珠装饰有限公司
代理人： 代理人：
联系人： 联系电话：
开户行
联系电话： 账号
篇11：机房维护合同
六、知识产权及保密
合同各方对在签定和履行本合同过程中从任何一方获知的对方的技术和商业秘密，无论在本合同期限内还是合同终止后，均应共同遵守国家有关知识产权方面的法律规定及各部委颁布的保密规定中的相关条文，相互尊重对方的知识产权，对所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。未经一方事，先书面授权，任何一方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用。
违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应向对方承担相应的民事赔偿责任。
七、其他
1合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
2合同内未尽事宜，双方友好协商解决，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(章)：： 乙方(章)
代表人(签字)： 代表人(签字)
电话：
传真：
电话： 传真：
机房维护合同范文篇三
业 主：
承包商：
依照中华人民共和国相关法律法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就XXXX有限公司灭火系统的维护保养事宜达成本合同。
一、维护范围
机房气体灭火系统(以下简称:机房消防系统)，包含如下内容：
1、七氟丙烷气体自动灭火系统);
2、气体灭火控制盘:;
3、机房内烟感、温感等;
4、声光报警装置;
5、机房气体消防灭火系统的报警信号接入本大楼消防系统并送达XX大厦消防值班室的报警功能;
6、相关线缆等。
二、参照规范和依据应包含并不限于
1、《中华人民共和国消防法》(5月1日)
2、《GB50016-建筑设计防火规范》
3、《GBT50084-自动喷淋设计规范》
4、《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》
5、《低压配电设计规范GBT50054-1995》
6、《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-》
7、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-)
8、参照上海金盾公司FM200气体灭火系统技术资料手册
9、建设单位提供的设计施工图纸及其它要求
10、《建筑消防设施的维护管理》GA-587
11、《消防控制室通用技术要求》GA767 ()
12、《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)
13、《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)
14、《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ59045-95)
15、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)
16、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)
17、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-)
18、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(版))
三、维护要求
1、承包商应是本大厦基础消防设施维护保养工作的合作单位，相关工作应得到本大厦物业管理部门的许可。
2、符合国家法律、法规、大厦物业及业主安全(消防)管理部门的要求，保证机房消防系统的正常运行，发挥消防保护功能。
3、符合机房消防系统设备制造厂家的维护保养要求。
4、符合机房消防系统设计图纸的要求(见附件)，并且满足现行消防规范的要求。
5、提供详细正规的月度维护保养报告。
6、维护保养工作应事先与业主沟通并得到许可后方可在指定的时间进行维护工作(消防报警等紧急情况例外)。承包商承诺紧急情况下，白天10分钟内、夜间半小时内派专人到达现场检修并解除故障，在确实没有配件的情况下应采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
7、应对业主机房管理工作人员提供每半年一次的现场培训，培训内容为机房消防系统的操作及相关注意事项等。
8、机房消防系统相关资料如不全或厂家已更新，承包商应及时补充更更新。
四、机房消防系统维护保养的服务范围及程序应包括以下内容
1、火灾自动报警系统 (气体灭火电气部分)
(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验
a. 对气体灭火控制器的各功能进行试验。
b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
2、气体灭火系统
(1)对防护分区环境的维护保养：
a.检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。
b.检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。
(2)、对灭火剂贮存容器的维护保养：
每年对灭火剂贮存容器进行检查，若气体压力低于允许值极限位置以下，必须予以重新灌装或替换。
(3)、对灭火控制盘的维护保养：
a.电源、指示灯的可靠程度检查;
b.灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。
(4)、对系统的维护保养：
a.检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。
b.检查电磁阀动作是否灵活。
c.卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置，用模拟试验方法，检查自动控制、报警及功能的灵敏度和动作可靠性。
d.检查贮存容器开启机构灵活可靠性。
e.检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。
f.检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。
g.对系统中所有软管进行外观检查，若发现有任何缺陷，更换或对软管进行耐压试验。
h.将止回阀从系统上卸下，检查其密封情况和开启动作灵活程度。
i.用气动和手动方式，检查所有选择阀的开启动作是否灵活可靠。
五、合同价款及支付
1、机房消防系统的年维护保养费为8000元，该维护保养费包括维修人工费、工器具及零星材料费。
2、机房消防系统维护保养工作经业主验收合格，业主在合同期限届满时向承包商全额支付年维护保养费。
六、合同期限与终止
1、本合同约定的期限为一(1)年，自合同签订之日起计算。
2、除非任何一方在合同期限届满前三十(30)日通知另一方不再延续，合同期限将续展，续展的合同期限为一年或另行书面商定，续展次数不受限制，续展时年维护保养费不变。除非双方另有约定，否则本合同约定对于续展期仍有约束力。
合同附件：
1、XXXX公司气体灭火设计说明(图)。
2、XXXX公司气体灭火平面图。
3、XXXX公司装修气体灭火系统(图)。
4、气体灭火控制盘使用说明书。
业主：
法定代表人或授权代表人：
姓名：
职务：
卖方：法定代表人或授权代表人：
姓名：
职务：
签署地点:
签署日期:
篇12：机房施工合同
甲方：****************公司
乙方：****************公司
经甲、乙双方达成协议,**************公司(以下简称乙方)承接****************工程有限公司(以下简称甲方) 工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:
一、工程内容:
1. 机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程
2. 机房电气工程
3. 新风系统工程
4. 防雷接地工程
5. 动力环境监控系统工程
设备明细清单见合同附件
二、工程造价：
系统工程含税总造价为大写人民币************ 元整 (￥ **********元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。(设备明细清单见合同附件)
三、付款方式:
1.合同签订生效后，甲方即支付乙方***************元整(*********.00)作为工程预付款。
2. 余款工程总造价的 40 %，即人民币**********元整(￥ ***********元整)，于所有设备进场后一周内付清。
3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的 95 %，即再付人民币**************元整(￥ ***********元整)
4.余款工程总造价的5 %,即人民币 *******元整(￥*********元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。
5. 乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
四、工程期限：
年 月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1. 对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。
2. 甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。
3.工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。
4. 根据合同付款条例按期支付工程款。
(二)乙方责任：
1.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
(1)施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。
2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。
3. 乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。
4. 乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。
5. 服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;
六、保修期限及售后服务：
1. 本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。保修设备具体见设备清单。
2. 在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。
3. 在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作
4. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。
七、违约责任：
自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。如有违约，由违约方承担一切损失。 乙方的违约责任：
(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。
(2)乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。
(3)工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改，该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。
甲方的违约责任：
1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。
2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。
争议处理：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。
八、工程验收标准和方法：
1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。
2、具体配置见合同附件。
3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。
4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。
5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。
6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。
7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙方无关，测试不通过费用由乙方支付，并进行相应整改，直至测试通过，由此产生的相关损失和费用，由乙方承担。
九、变更、追加
1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结算依据;
2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担;
3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格双方商定。
十、不可抗力：
(1)本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他规定
(1)本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。
(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。
(3)本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。
甲 方： 乙 方：
授权代表： 授权代表：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
篇13：机房工程合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等、自愿、互利的原则下，经甲乙双方友好协商，就以下工程达成如下协议共同遵守实行：
第一条、总则
1、工程名称
2、工程地点：工程期限 x月x日 开工，x月x日竣工。
3、施工方式：包工、包料、包施工工具。
4、乙方投入工种及人数、机具：(1 (2)必须达到甲方合理的要求。
第二条、工程款支付及结算
1、本工程总工程费 ，小写 元。
2、本合同工程费乙方只提供材料发票。
3、付款方式：
(1) 首付合同签订后三日内支付元作为工程预付材料款。
(2) 工程施工完毕后三日内甲方支付乙方 元。
(3) 进度款乙方所承包工程施工完毕经甲方验收合格后三日内甲方支付乙方 元。
(4) 尾款质保金按工程验收合格日计算一年后支付 元。
4、第三条 工程范围
机房施工合同后附清单材料。
第四条 安全生产
1、甲方对乙方承担的工程提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的施工制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负责。
2、劳动保护用品及施属个人使用带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由自行解决。
3、在施工过程中，乙方因违反消费条例和法规造成火灾事故，由乙方负责。
第五条 双方责任
甲方责任
1、提供专人负责与甲方沟通协调、整体进度计划安排、技术质量、工程督导和系统检查验收的组织协调工作。
2、负责按合同约定支付工程款。
3、工程施工过程中产生的变更增项，费用另外核算。
乙方责任
1、开工前乙方积极配合甲方看现场。
2、按照合同规定以及甲方提供图纸及工程预算表施工。
3、乙方负责施工现场全面工作，根据协议规定处理现场有关事宜。
4、乙方在施工中，必须严格遵守甲方管理制定，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规定及质量标准。
5、根据甲方要求进行施工，做好工程自检工作，确保工程质量和施工进度。
第六条 违约责任
1、乙方分包的工程项目，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权单方面终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的全部经济损失;如甲方中途单方面无任何原因解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、甲方必须按照合同向乙方支付工程款，如因甲方未能及时支付工程款导致工程进度延期，甲方承担责任。
第七条、合同纠纷
凡因执行本供应合同所发生的或与本供应合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。若协商解决无效时，本供应合同的任何一方可向青岛市中级人民法院提出诉讼，该法院的判决为最终决定，并对双方具有约束力。
第八条、人力不可抗拒
由于国际惯例公认的人力不可抗拒原因造成不可预料的事故而致不能按照合同规定供货时，乙方必须在事故发生时立即以最快的通讯方法通知甲方。并在事故发生后14天内，航寄与甲方事故发生所在地点的有关政府机构或商会发布之文件以证明事故的存在。在甲方未同意前，乙方不得解除其合同责任，如人力不可抗拒的原因继续存在，致使在合同规定供货期起计一个月内仍不能供货，甲乙双方取得一致意见后，形成书面补充协议做为本供应合同的附件执行。
第九条 合同修改与终止
对本合同修改或合同终止，必须经双方协商同意后，授权代表签署正式文件，做为本合同的附件方能生效。
若因合同修改而引起货期顺延，需由双方协商解决。
第十条、未尽事宜与附件
1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同所有附件(含本合同实施过程中形成的后续协议等文件)均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
第十一条、合同的生效
1、本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签字并盖章之日即生效。传真件有效。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十二条、合同有效期
本合同有效期至甲方付清全部货款为之。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
★ 机房工作计划
★ 基站机房施工规范
★ 电梯维保合同
【机房建设合同（推荐13篇）】相关文章：
物业托管合同2023-09-01
村电排建设工程协议书2022-05-24
电梯施工质量管理制度2022-12-28
建设施工协议书2022-12-16
版权管理实施办法2022-04-30
初验申请报告2022-09-20
房建工程施工全过程管理的探讨论文2022-06-14
简单的通信基站租赁合同2023-01-12
工程竣工监理工作总结2023-03-22
通信行业渠道岗位竞聘稿2022-08-13