防雷工程施工合同（锦集10篇）由网友“无聊的无奈”投稿提供，下面是小编为大家整理后的防雷工程施工合同，仅供大家参考借鉴，希望大家喜欢，并能积极分享!
篇1：防雷工程施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《防雷减灾管理办法》的规定，为避免雷击灾害，保护甲方财产和人身安全双方达成如下协议。
一、施工地点：桂花城多层住宅
二、乙方派技术人员到甲方现场进行工程勘察、设计和施工安装，甲方应协助乙方人员工作，为乙方人员的工作提供便利条件，如提供水电条件等
三、施工内容：乙方依照国家规范、设计方案及甲方意见，本次施工内容为：桂花城多层住宅1#-10#，商住楼1#-8#安装数量工共 套(具体数量规格详见设计方案)
四、工程总造价： 元(大写： )
五、付款方式：合同签订后三日内付工程款的 10% ，余款 90% 根据工程进度待各单位工程竣工验收后七日内付清，超出后每天加收1%滞纳金、
六、乙方人员进入工作区，应严格遵守甲方的安全防火和其他制度，不准携带火种。未经甲方许可不得随意擅游。
七、乙方因施工需要接通电源及进行电焊前，应征得甲方安全员同意，并采取相应的防范措施厚方可施行。如因施工发生事故，乙方应承担责任并赔偿甲方的损失。
八、工程验收
自甲乙双方正式签订工程合同起，根据工程进度，在进行线路安装时，甲方安排进行施工， 个工作日内完成。如遇特殊情况及恶劣天气无法施工时，双方协商工期可按期顺延。乙方在工程完成后，应及时通知甲方，并提交南阳市防雷中心出具的检测验收数据报告，各项数据必须达到国家规定的标准。验收合格后，或未经验收甲方工程投入使用，该工程所有权即转移给甲方。
九、乙方在工程实施完毕后，应及时清理施工现场杂物，保持整洁。
十、在竣工验收合格后二年内，乙方负责对所实施的工程进行维护、维修、除人为原因及不可抗拒的自然灾害外(不包括雷击)，所出现的问题乙方应承担责任。
十一、本合同经双方签字、盖章后生效，一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等效力。如双方发生争议，不能调解的，可向管辖区人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2：防雷工程施工合同范本
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、真实、自愿基础上，就甲方委托乙方 项目防雷工程安装施工之事宜，经双方协商，一致同意达成以下条款并签定本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容：
二、工程施工内容及承包范围
1、乙方承担防雷工程中所需的防雷器件及有关辅助材料;电源防雷保护，避雷针及地线等;
2、乙方提供合格的防雷检测报告和防雷验收合格证;包报建图纸审核，检测和送交有关部门进行审批;
3、在一年保修期内的工程质量保修; 包质量、包施工安全、包工程取得市级有关部门验收合格文件证书。
三、工程期限
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数： 日历天。
四、质量标准、技术要求、合同图纸和材料样板
1、工程质量标准： 须达到现行国家及地方政府主管部门颁布的施工质量验收标准(以标准高者为准)，工程质量确保一次性验收合格。
2、施工要求：
(1)材质：
应严格控制引下线、裸露线、焊条等材质。各种材质必须符合国家标准。
(2)施工：
应严格控制焊缝、焊点、焊接长度、镀锌及电阻测试等质量。
(3)验收：
a)必须严格控制各道工序的隐蔽验收。对隐蔽工程，必须经甲方技术人员，质检人员验收后方可进行下道工序(必要时可保存隐蔽工程部分的影像资料);
b)本工程需通过工程所在地防雷所检测验收并取得《防雷设施合格证》。
3、质量保修
a)在合同规定的保修期(1年)内，对属于乙方责任的工程质量问题无偿维护。
五、工程造价
工程总造价含税金额(人民币大写)： 元整(¥ .00)
六、付款方式和结算
按以下工程进度支付乙方工程款
本合同签定后三天内，甲方按工程总造价的70%支付工程款; 工程竣工验收合格后，取得工程合格证书，甲方支付至总工程款的100%。
七、责任和义务
1、乙方承接本工程，应为其雇员根据法规购买相关保险，其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关;
2、工程未交甲方使用前，乙方在工作时间有责任保护其完整性，若乙方疏忽导致在工作区、施工时间发生火警或损毁等工业事故，其所有损失均由乙方承担;
3、甲方免费提供乙方施工用电、用水，甲方不提供食宿安排; 乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准，负责承担验收合格责任;
4、甲方应积极配合乙方做好安全保卫工作，对乙方人员出入提供必要的方便，乙方必须遵守甲方的有关规定;
5、甲方有义务协调本安装工程与土建工程配合事宜; 甲方必须履行本合同付款进度计划，如因甲方未按时付款，因而造成延误工期，由甲方负责承担违约责任;
八、工程验收与保养
1、工程竣工验收以国家防雷标准，建筑安装规范和市级有关规定及施工图纸说明、报价书、施工技术文件等为依据;
2、甲方必须积极配合乙方做好工程验收工作，验收合格后，双方签定《工程验收证书》后，乙方将有关图纸、技术档案资料、合格证书等交甲方，并将工程移交给甲方管理;
3、工程竣工后，由交付使用之日起，乙方按规定进行维修保养，保修期为二年，在保修期内凡因设备材料安装质量问题造成的事故和缺陷，由乙方无条件负责保修.
九、不可抗力
签约双方中的任何一方由于不可抗力而影响合同执行时，则延迟履行合同期限，应相当于上述事件的时间，责任方应尽快将发生的不可抗力的情况用书面或口头形式通知另一方，不可抗力的事件由法律确定，不可抗力气事件出现，免除因此赞成的违约责任的追究。
十、违约责任
1、工程质量不符合本工程要求的，乙方负责无偿更换，并负责因在甲方人为损坏或不可抗拒因素造成的事故或缺陷由甲方负此而引起的人工及材料费用;
2、甲方不能按照本合同中所约定的时间(7天)内仍然不履行付款责任，甲方或土建单位影响本工程进度导致乙方无法按期施工或停工，其责任属于非乙方承担由甲方负责，甲方按逾期天数按应付逾期支付金额的1‰付给乙方违约金。
十一、其他事项
1、本合同经双方协商后制定，未尽事宜由双方本着友好态度协商解决;
2、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，双方共同遵守，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，结清工程款并保修期满后自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3：防雷工程施工合同范本
委托单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。
第一条：工程名称： 第二条：工程地点：
第三条：防雷项目的名称和内容：
根据工程清单及现场实际情况进行施工，达到有关标准，对甲方指定设备进行有效防雷保护。
第四条：本工程预算总价款人民币 5500 元，人民币大写： 伍仟伍佰元整。
工程款支付方式：本工程施工前甲方支付50%工程款，工程竣工后，经甲、乙双方共同验收。通过后7日内支付合同款的45%，5%尾款待工程验收一年内付清。
第五条：施工工期：
工程开工日期：自工地具备施工条件后施工人员进驻工地，总工期预计 天。施工期间如发生不可抗拒的情况时，工期另行确定。
第六条：双方的主要责任 一、甲方责任
1、办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物，完善必要的施工条件及停电等工作。
2、派出甲方代表向施工人员介绍：防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的有关注意事项、协调工程进度，检查隐蔽工程和办理工程中间的交接验收和签证。
二、乙方责任/
1、负责工程预算书的编制、材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的准备工作。
2、严格执行施工技术要求，确保工程质量，按合同规定的时间竣工。
3、质保期：保质期1年;保修期内对工程范围内的设备出现质量问题免费维修。
第七条：违约责任勘查
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如已开工，乙方不予退还甲方所付的工程费。
2、施工期间因停电、门锁不能开启等原因，造成工期延误，如非乙方原因，工期相应顺延。
3、在特殊情况下，导致合同无法履行或履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方及时协商解决，协商不成时可依法向当地人民法院起诉。
4、甲方逾期付款的，每逾期一日应向乙方支付合同价款的千分之五的违约金。
5、乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付合同价款的千分之五的违约金。
第八条：其他
1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同共 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份。 第九条：本合同在双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4：防雷工程施工合同范本
甲方： 签约地点： 乙方： 签约日期：
甲、乙双方经充分友好协商，在平等、互利、互惠的基础上，乙方为甲方在 计算机机房及收费区、服务区等防雷工程项目提供施工服务工作。双方达成如下条款，互相遵守，严格执行。
一、合同内容
甲方委托乙方为 计算机机房及收费区、服务区等防雷工程项目提供施工服务工作，乙方负责指派技术工程师进行工程建设及施工指导及材料采购。
二、甲方的义务和权利
2.1甲方应按本合同规定及时向乙方付款;
2.2甲方应配合乙方，为乙方的服务提供必要的条件;
2.3甲方有权得到本合同规定的所有权和服务;
2.4甲方有义务将系统使用中出现的问题反馈给乙方。
2.5甲方对乙方提供的技术资料及价格有保密的义务。
三、乙方的义务和权利
3.1 乙方保证工程项目满足甲方的要求。
3.2乙方保证所提供的设备是甲乙双方协商确定的原装、全新、未使用过的设备，符合规定的质量、规格和性能的要求。
3.3乙方的技术人员提供7×24小时的电话服务。
3.4安装调试由乙方实施甲方负责协调。
四、合同价格及付款方式：
4.1(￥元)。
4.2乙方工料进场甲方预付乙方工程款总价的 )，设备安装完毕当日甲方再付乙方工程款的55%( 元整)。剩余工程款5%( 元整)作为工程质量保证金，在一年内无质量问题，甲方一次性付清剩余款项。
五、保密条款
5.1乙方为甲方设计的项目建设方案、安装调试过程以及施工期间知悉的涉及甲方国家秘密和商业秘密的事项都有保密的义务。
5.2乙方应在施工场地范围内活动，未经甲方同意，不得私自进入其它区域。
六、违约责任及解决办法
凡发生与合同有关的一切争执，双方应通过友好协商解决;协商解决不了的，由晋中市仲裁委员会仲裁。
七、免责条款
若由于洪水、地震等人力不可抗拒原因，造成当事人一方无法执行合同，应由责任人一方出具归地方公证机关的证明文件。凭证明文件免除事故责任方相关部分或全部责任。
八、本合同一式两份，经双方代表签字并盖章后生效。甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
>>>下一页更多精彩“防雷工程施工合同范本”
篇5：防雷技术服务合同
甲方：xxxxxx有限公司
乙方：工程有限公司
工程名称：
地址：
甲方承做该防雷设施安装工程。为确保工程质量委托乙方办理该项工程防雷设计审核，防雷施工安装验收手续和相关防雷技术咨询服务；经协商，特订以下合同：
甲方负责该工程的具体施工，包括做好隐蔽工程记录及各项施工质量的检测和技术把关；乙方负责施工技术咨询指导工作。
甲方要在整个工程施工过程中为乙方进行施工技术指导提供一切方便条件，对有需要进行服务的各个工序，及时通知乙方技术人员前往现场处理。
甲方施工人员施工时必须服从乙方技术人员的指导，严格按照国家规范要求进行施工。采用基础作为接地体时，基础柱筋等焊接后在浇注混凝土前，必须通知乙方和市防雷所进行检验，使各个施工的技术环节上能在乙方的指导下完成，以达到确保工程质量的'目的。
甲方必须按照县防雷检测所审核意见进行施工，如设计图纸与当地防雷所审核意见不一致时，应及时修改设计图纸或委托乙方另行补充设计。
乙方必须严格按照现行防雷技术规范服务好防雷工程的施工，作好开工前施工技术交底，解答施工中遇到的技术问题，做齐防雷备案资料，工程竣工后负责竣工资料盖章。保证防雷工程达到国家规范要求，保证防雷的管理部门验收合格。
乙方收取甲方工程施工技术服务费用：按防雷报建面积（建设工程规划许可证为准），总建筑面积为：平方米，每平方米按元计算，共计人民币大写：伍万柒仟肆佰玖拾壹元整小写：￥57491.00（不含税费、不含避雷器和避雷器安装费、不含雷电风险评估费和防雷审图、检测费）。
付款方式：技术咨询服务费，办理雷击风险评估手续后三天内支付总额50%;余款50%待乙方办理好验收手续在领取《防雷装置验收意见书》时一次性付清。
甲方：
乙方：
开户银行：
帐号：
时间： 年 月 日
篇6：工程施工合同
发包方（甲方）：
地址：
联系电话：
承包方（乙方）：
地址：
联系电话：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1工程名称：工程。
1.2工程地点：
1.3承包范围：按本工程图纸及说明。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共计天。
1.6工程质量要求：合格.
1.7合同价款（人民币大写）：拾万仟佰拾元整，
小写（￥：元）。
第二条 甲方工作
2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底；全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。
第三条 乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方提供的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（以8小时为一个工作日顺延）。
第五条 关于材料供应的约定
5.1凡由乙方负责采购供应的材料、设备（另附清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。
5.2凡由乙方采购的材料、设备，应提供合格证明及必要的检验报告。
第六条 有关安全生产和防火的约定
6.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
6.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和有关安全施工的法规、规范。
6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的经济损失。
6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失。
第七条关于工程质量及验收的约定
7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行有效的国家或行业及地方施工与验收规范为质量评定验收标准。
7.2乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前 3 天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方应向甲方发出书面催办通知，甲方接到该通知 5 个工作日后无正当理由仍不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
7.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
7.4由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
7.5工程完工后，乙方应及时通知甲方验收，并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知 5日内组织验收，验收合格视为竣工，并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的，按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第八条 关于工程价款及结算的约定
8.1 本合同生效后 5 日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总价款的40％；项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后，付进度工程款，付款额为合同工程款的40%；工程完工办理整体验收合格手续后，甲方再支付给乙方工程总价款的15％；余结算工程总价款的 5 ％作为保修金，保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。
8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的，甲方追加相应的工程款给乙方。
第九条 保修
9.1保修内容、范围：本工程承包施工项目范围，详见预结算书。
9.2保修期限：一年。
9.3保修期限从竣工验收合格之
日算起。
9.4保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内派人上门维修，否则，甲方有权自行或委托他人维修，因此产生的费用由乙方承担。
9.5乙方应在 7 日内修复报修项目，逾期按合同总价每日1‰的标准支付违约金。
9.6上述费用及违约金，甲方可在保修保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。
第十条违约责任
10.1由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方1‰违约金。甲方不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付款额的1‰支付违约金。
10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰违约金。
10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
10.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失，由乙方承担。
10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
10.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
第十一条其他约定
11.1开工日期以发包人实际通知进场时间为准。
第十二条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
负责人： 法定代表人：
（或授权代理人）（或授权代理人）
篇7：工程施工合同
发包方（以下简称甲方）__________________
承包方（以下简称乙方）__________________
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造价
工程造价为：__________________元整。
五、质量标准
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、**、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
【工程施工合同模板汇编15篇】
篇8： 工程施工合同
合同编号:_________
发包方:_________
承包方:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一章 工程
第一条 工程概况
1。工程名称:_________
2。工程地点:_________
3。工程资料:_________(群体工程应附承包方承揽工程项目一览表)
4。承包范围:_________
5。承包方式:_________
6。资金来源:_________
7。批准文号:_________
8。业主或主管单位:_________
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条 工期
1。开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工。
2。竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
第四条 合同价款
金额(大写):_________元(人民币)￥:_________元。
第五条 工程质量
1。承包方务必按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2。承包方所承包的工程，务必全部到达国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率到达100%，优良率到达_________。
3。凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时光内无偿返工，到达工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由承包方承担违约职责。由于发包方原因达不到工程质量标准的，由发包方承担返工职责及经济支出。
第二章 词语涵义及合同文件
第六条 词语涵义
1。有关合同双方和监理人的词语
(1)发包方:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包方:指与发包方签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。
2。有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(或称合同):指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第七条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包方按合同规定向承包方带给的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包方提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包方带给或由承包方提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包方为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包方提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书:指发包方正式向中标人授标的通知书。
3。有关工程和设备的词语
(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包方设备:指承包方的施工设备。
(9)进点:指承包方接到开工通知后进入施工场地。
4。有关工期的词语
(1)开工通知:指发包方委托监理人通知承包方开工的函件。
(2)开工日期:指承包方接到监理人按第1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和透过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
5。有关合同价格和费用的词语
(1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。
(2)费用:指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
6。其他词语
(1)施工场地(或称工地):指由发包方带给的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传，电报、传真和电子邮件。
(3)天:指日历天。
第七条 合同文件
1。合同文件:合同文件互相解释、互为说明，除合同条款另有约定外，其组成和解释次序如下:
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;
(2)合同协议书;
(3)双方签署的合同谈判备忘录;
(6)中标通知书、投标书和招标书;
(7)与本合同有关的其他文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决;若双方意见不能统一，则按本合同合同第五十五条中约定的办法处理。
2。设计文件:发包方应在合同签署后14天内按照合同条款中约定的份数向承包方带给设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经发包方同意，承包方不得将设计文件带给给第三方。若合同中约定部分工程由承包方进行设计，承包方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时光和份数提交发包方批准后方可实施。
篇9：工程施工合同
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本建设工程施工等事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
发包人自家自建商住楼，地点在正宁县城永正路。
二、工程建设内容：
1、半框架结构商住楼 平方米。
2、一层至五层卫生间顶为现浇板处理。前面均为瓷砖贴面，其余三面为清水墙，地面铺地板砖，内墙面为砂灰墙面，基础处理3・7灰土上皮由发包人自理及回填土。
3、此工程承包方只承包人工费，材料由发包方提供至施工现场，()所有建筑用工具由承包方负责提供。
三、合同工期：
开工日期， 年 月 日，竣工日期
年 月 日，合同期总日历天数 天。
四、工程质量标准：
按图纸施工，规范操作，达到质检部门检收标准成为合格工程，因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，承包人承担违约责任。
五、工程承包工时费
每平方米 元，共计建筑面积 O，总价款 元，总价款按归终核定的实际建筑面积计算执行，最终工时费核定价为 元。
六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担，发包人概不负责。
2、发包人对此项工程向保险公司投保，办理意外伤害保险和办理财产保险，费用自负。
七、结算方式
按工程进度付款，及时发放民工工资，双方按协议书约定进行付款，发包人开工先给承包人10000元，一层主体完工付10000元，二层主体封顶付0元。主体工程完工后付总造价的60%，发包人不得随意拖欠工程款。剩余工程款工程竣工后验收合格后一次性付清。
八、质量保修
承包人应按法律、法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期限，自建成交工之日起 年期限。
九、本合同一式叁份，发包人、承包人、中介人各执一份，本合同自签字之日起生效。
发包人（签字）：
承包人（签字）：
中介人（签字）：
年 月 日
篇10：工程施工合同
甲装修合同书方：_________联系方式：___________装修合同简单版_______乙方：_________联系方式：__________________
兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平装修合同范本简单方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：装修合同怎么写
一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_装修合同模板____日内装修合同电子版绘出平面布置图。
二、甲方确装修合同怎么写认平面方案，确认后，装修合同怎么写甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_____%。(设计费收取标装修合同准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后，乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。
四、设计内容：设计平装修合同注意事项别忽视面方案图，全部施工图。含配套专业：体装修合同签订需要注意的细节定位图、吊顶图、开关插座图、电装修合同书路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定装修合同电子版稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准装修合同报价清单详见第七条)。
六、图纸装裱要求：装修合同模板电子版乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准：平面___装修合同模板__元/平方米，复式_____元/平方米，别墅_____元/平方米装修合同模板电子版，本套私宅总设计费大写：_____(小写____元)，签定本协议时，甲方需交付装修合同怎么写设计定金大写：_____(小写____元)，余款于乙方交付整套A3设计图装修合同电子版纸时结清。
八、效果图制作收取标准：标准客厅_____元/张，复式_____元/张，卧室____元/张，本套私宅效果图制作费大写：_____(小写____元)。
九、双方权利义务
1、甲方
(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，____天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_装修合同签订需要注意的细节___天以上的，设计人有权重新装修合同怎么写确定提交设计文件的时间。
(3)甲装修合同书方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交装修合同简单版资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)装修合同签订需要注意的细节，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合装修合同模板同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且装修合同模板交付文件装修合同注意事项别忽视的时间顺延。
(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额____%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过___装修合同简单版_天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通装修合同模板知发包人。装修合同怎么写
(7)甲方要求装修合同注意事项别忽视乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。
2、乙方
(1)乙方应按装修合同注意事项别忽视国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份装修合同模板数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
(2)设计合理使用年限为_______年。装修合同简单版
(3)乙方对设计文件出现的遗漏装修合同模板或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工装修合同注意事项别忽视程质量事故装修合同模板损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由装修合同签订需要注意的细节双方商定为买际损失的_____%，总额不得超过总设计费。
(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收装修合同注意事项别忽视该项目应收设计费的____%。
(5)合同生效后，乙方要求终止或解装修合同简单版除合同，乙方应双倍装修合同怎么写返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(盖章)：___________乙方(盖章)：____________
日期：装修合同注意事项别忽视______年___月___日______年_装修合同电子版___月____日
★ 防雷的心得体会
★ 工程合同书
★ 电工工作总结
★ 防雷工程分包合同
★ 关于电工发言精选
★ 玻璃幕墙施工方案
【防雷工程施工合同（锦集10篇）】相关文章：
防雷工程设计、预算、检测、审核实习报告2023-04-11
简单工程合同书2024-05-15
电气工程设计的委托合同2024-01-15
建筑电气员工述职报告2023-07-02
电气施工部署范文2023-08-30
市气象局目标工作的自查报告2023-07-25
公司各项管理规章制度2022-06-03
气象信息服务协议书2022-05-05
水电安装分包合同范本2023-12-28
机房建设合同2024-01-14