小型项目施工合同（精选10篇）由网友“李局”投稿提供，下面就是小编整理过的小型项目施工合同，希望大家喜欢。
篇1：小型项目施工合同
四、工程质量
乙方必须按预算要求施工，保质保量施工，甲方验收不合格乙方必须返工。
五、付款方式
工程所需款项由乙方先垫资，完工甲方验收后一个月内付款。
六、安全责任
施工过程中因施工出现安全事故，一切责任和经济损失由乙方负责。
七、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
八、未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小型项目施工合同范文3
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲方委托乙方承担______________________________________设计任务，依据《中华人民共和国合同法》;《建设工程勘察设计合同条例》;国家发展计划委员会、建设部颁《工程勘察设计收费标准》修订本;国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;建设工程批准文件，并结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。
一、项目名称 ：_________________________________
二、项目规模：占地总面积为_________㎡(具体范围详见附图)。
三、项目内容：
1、景观方案意向图
1) 设计说明
2) 彩色总平面图
3) 总体鸟瞰图
4) 局部透视效果图
5) 景观意向图片
2、深化阶段
1)按照甲方意见进行修改后的彩色总平面图
2)交通流线分析图
3)景观分析图
4)铺装布置平面图：反映铺装的分布区域范围
5)植物布置平面图：反映乔木、灌木、草的分布区域范围
3、施工图阶段
1) 施工图总说明
2) 总平面
3) 索引图
4) 尺寸定位图
5) 竖向设计图
6) 铺装平面图
7) 分区平、立、剖面图
8) 分区铺装详图
9) 绿化总平图
10) 苗木规格表
11) 各种小品、户外饰品布置图
12) 灯具布置图
13) 灯具选型及施工大样图
14) 施工节点大样图
15)基础及结构施工图 四、甲方提交资料及交付日期
五、乙方图纸交付日期及份数：
六、甲方的责任与义务：
1、委托设计图设计时，应提供经过批准的文件和满足设计要求的勘察资料、施工条件以及电子版底图和有关设计技术资料。
2、在设计人员进场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。
3、甲方应协调好乙方在设计工作过程中的关系,并及时解决存在的问题。
4、按照本合同约定支付设计费。
七、乙方的责任和义务:
1、设计文件必须执行国家有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范、定额等。
2、按合同约定的要求向甲方交付方案图纸。
3、负责对承担的设计工作进行方案汇报，并负责对甲方提出的意见及建议进行修改。
4、在甲方确认方案图后，乙方按甲方要求，进行方案的深化设计。
八、设计费支付:
1、收费标准：___元/㎡计费。
2、设计面积：_______㎡。
3、合同价款：暂定价人民币 _________________元整(￥______________元)。设计完成后按实际设计面积结算
4、付款方式：
(1)、合同签订三个工作日内，甲方预付乙方____万元整(￥____元)作为定金(该笔费用待设计完成后抵做设计费)。20%
(2)、乙方提交初步设计意向图三个工作日内，甲方支付乙方_30%设计费即________________(￥_______元)。
(3)、乙方提交扩初设计后三个工作日内，甲方再支付乙方_30%设计费即 _____________________(￥________元)。
(4)、乙方提交施工图后三个工作日内，甲方一次付清剩余设计费。
(5)、设计阶段乙方往返的各种费用均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。
(6)、方案图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
九、违约责任及解决办法:
1、甲方因设计需要的勘察资料、技术资料出现误差和延期交付，有关协调工作不到位，造成乙方不能按约定期限完成设计工作，图纸交付日期顺延。
2、乙方按本合同约定完成了设计工作，甲方应按约定支付设计费。每逾期一日甲方应承担总设计费万分之二的滞纳金。甲方在乙方设计过程中或设计工作完成后单方终止本合同，应承担本合同约定的全部设计费。
3、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
4、本合同在实施中甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，由西安仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2：小型项目施工合同
甲方：
乙方：
一、甲方承包给乙方的工程项目：
1、校园围墙墙体260米长、高2.5米(总面积650平方米)。墙体粉批白水泥，包工包料，每平方米6.5元。计价4225元。
2、厕所墙内外三面加教师住平房东面墙体，总长230米、高1.8米(总面积414平方米)。拆除墙体沙灰、粉水泥砂浆、批白水泥两遍，包工包料，每平方米20元。计价8280元。
3、教室内墙200平方米，墙体分批水晶腻子，1.5米高墙体再外批油漆，包工包料，每平方10元，计价元。
4、学校西院墙修补、南北一致整平，包工料计价2300元。
四项总计价：16805元(壹万陆仟捌佰零伍元)
二、乙方权利义务
1、乙方施工的期限：合同签订后两周内施工完毕。
2、可以向甲方提出必要的施工帮助：如提供工人住宿、在学校大伙自费就餐、学校有能力提供的工具。
3、须保质保量按时完工。
三、甲方权利义务
1、对乙方的施工进行监督。
2、有权利对不合格的施工通知乙方返工。
3、对乙方提出的合理帮助给予支持。
篇3：小型施工合同
发包方：
承包方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期：本工程定于 年 9 月 5 日开工。
竣工日期：本工程定于 2010 年 9 月 25 日竣工。
合同工期总日历天数 20 天。
2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 元。
3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
1、质量标准 。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的 。
>>>下一页更多精彩“小型施工合同”
篇4：小型施工合同
四、过程结算、工程款支付
1、结算方式：
(1)承包方式：包工包料
(2)计价方法： 按固定价格计价
(3)合同价款(大写)：壹拾万元整
(4)结算方法： 分期拨款
2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即： 整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。 无约定
2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。 无约定
3、提供施工图纸 套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。 无约定
4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。 无约定
5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
2、合同份数：
(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本 无 份(发包方执 ，承包方执 )。
十、补充条款
发包方(签字盖章)：
承包方(签字盖章)：
合同订立日期： 年 月 日
小型施工合同范文篇三
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF--0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)
第一条 概况
1.1 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。
1.2 承包方式：包工包料
1.3合同金额：
第二条 工程期限
2.1 全部工程开工、竣工日期：.5.5日开始，2013.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)
2.2全部竣工总日历天数：30天
2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。
第三条 工程款支付
3.1 100%工程款
第四条 工程保修
4.1 保险金：
4.2 保修项目及保修期限
4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。
第五条 争议，仲裁
5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
①向天津市仲裁委员会申请仲裁
②向人民法院起诉
第六条 甲、乙方驻工地代表
6.1甲方驻工地代表
姓名：范学军
职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。
6.2 乙方驻工地代表
姓名：张 哲
职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。
第七条 合同附件
7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。
第八条 保守秘密
8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。
8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承
8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。
第九条 补充条款
9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。
9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。
9.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;
9.4 如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。
9.5或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。
第十条 合同份数及有效期
10.1 本合同一式
10.2 本合同自双方签订之日起生效。
合同签订时间地点：
发包方(盖章)
承包方(盖章)：
年月日：
篇5：小型施工合同
发包方(甲方)：_____
承包方(乙方)：_____
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1、工程名称：_____
1.2、工程地点：_____
1.3、承包范围：_____以预算所列单项为准，增加项甲乙双方在施工工程中商定。
1.4、承包方式：_____包工包料
1.5、工期：_____本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.7、合同价款(人民币大写)：_____
第2条甲方工作
2.1、开工前2天，甲方腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表，联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条乙方工作
3.1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表，联系方式负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日历天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.6、如工程竣工后，甲方未验收而投入使用，则视为验收甲方验收合格。正式进入维保期。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同采用可调价格：_____
可调价格：_____按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程，为节省造价存在很多不确定因素，工程量以现场实际发生的具体工程量为准，主要材料价格以工程预算书报价中材料价格为参考价格，人工费、辅助材料价格参照河北省造价信息。
6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料14天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在7天内，结清尾款。
第7条关于材料供应的约定
7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、1设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值5％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供或由乙方设计的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程1消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条奖励和违约责任
9.1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第11条附则
12.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
12.2、本合同一式两份，双方各执一份。
12.3、本合同履行完成后自动终止。
12.4、附件
（1）建设工程预算书
甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____
法定代表人：_____法定代表人：_____
代理人：_____代理人：_____
单位地址：_____单位地址：_____
电话：_____电话：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
有关家庭居室装饰装修工程施工合同新整理版
有关家庭居室装饰装修工程施工合同新整理版
合同编号：______________
发包人：_____承包人：_____
住所：_____住所：_____
委托代理人：_____营业执照号：_____
电话：_____法定代表人：_____电话：_____手机：_____委托代理人：_____电话：_____
本工程设计人：_____电话：_____
施工队负责人：_____电话：_____
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：_____
第一条工程概况
1.1工程地点：_______________
1.2工程内容及做法（详见附表1：_____家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：_____家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1.3工程承包方式：_____双方商定采取下列第_______种承包方式。
（1）承包人包工、包料（详见附表5：_____承包人提供装饰装修材料明细表）；
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：_____承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期年______月______日。
1.5合同价款：_____本合同工程造价为（大写）：_________________元（详见附表3：_____家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：_____
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：_____家庭居室装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：_____家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款
内）。
第四条发包人义务
4.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：_____搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
4.2提供施工期间的水源、电源；
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3保护好原居室室内的'家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：_____家庭居室装饰装修工程变更单）。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备（详见附表4：_____发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
有关装饰装修工程施工合同书新整理版
有关装饰装修工程施工合同书新整理版
发包方(甲方)：_____
承包方(乙方)：_____
资质等级：_____
甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：_____
1、工程概况：_____
2、工程名称：________地点__承包范围___承包方式___承包内容
3、工期
4、工程质量标准：_____
5、工程造价：_____
6、付款方式：_____合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：_____
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：_____工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金;
2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：_____
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)______元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间，乙方每天的工作时间为：_____上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。
12、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)乙方：_____
代表(签字)：_____
签约日期：__________年_____月_____日
签约地点：_____
篇6：小型施工合同
甲方：武威六中家属院业主委员会
负责人：业主委员会主任。
乙方全称：XX公司承办人：系____省郓____县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号：__________________电话：__________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的'防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址：武威六中XX、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。
二、承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。
三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为39元；
五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。
六、工程要求：
1，防水材料、产品名称：
2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。
3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修________年，________年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。
6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。
七、结算方式：
1，乙方料进现场预付工程款%工程款，为元。
2，乙方施工完毕，验收合格后付%工程款，为元。
3，房屋竣工验收交付使用后____日内付%，为元。
4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用________年无质量问题情况下，支付给乙方。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方全称：__________________
乙方全称：__________________
（签章）负责人：__________________
经办人：__________________
经办人__________________
________年____月____日
_______年____月____日
篇7：小型施工合同
甲方：________________
乙方：________________
为了明确双方的责、权、利关系，根据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同，并共同遵照执行。
一、工程任务
1、任务要求：乙方保证成X日产水量3，且能保证以503小时的出水量连续抽水五天五夜为出水量合格。乙方保证成X水质有权部门检测符合国家规定的饮用水标准。乙方在接受任务后一周内提供确认后的机井施工图报甲方及甲方规定的管理人。乙方负责提供材料、设备、管材及相关辅助材料、安装等所有工作。井壁管、滤水管采用钢管，规格为Φ273215;
6、Φ1595钢管，质量符合国家标准。乙方保证打井深度不少于270米且需由专人测算，保证项目经营期间水量和水质的满足要求。本工程较特殊，因为当地地理，地貌未进行水文地质勘察等因素。为此该项目工程实行总体包干制，即本工程总造价：人民币186000.00元(人民币壹拾捌万陆仟元整)。现场临时设施等费用均由乙方承担。施工过程中发生的水费、电费等由甲方承担。如乙方打井出水量、水质不符合本条第3款第项要求，乙方应双倍返还定金，甲方有权提前解除本合同，另行更换施工队伍。如乙方打井出水量、水质符合本条第3款第项要求，甲方按合同约定付款。
2、工程内容乙方负责组织凿井设备进出场，购置成X原材料，水泵、井下扬水管等辅件，凿井洗井，将水泵、扬水管等安装井下，并组织验收和移交。
二、合同价款工程总价为人民币186000.00元(大写：人民币壹拾捌万陆仟元整，井壁管、滤水管采用钢管)。本价款为固定价款，不做增减调整。
三、工程期限工期为18天，自合同签字生效且通电、通路之日起至验收合格之日止。乙方最迟应在合同签字日后____日内进场施工，若违约甲方有权解除本合同，且无需向乙方支付任何费用。如遇下列情况工期顺延：1 、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
2、因甲方以书面形式提出变更计划而影响施工
3、因土地占用、青苗赔偿、现场施工阻碍的清除处理不当等甲方原因而影响施工。
四、甲方承担的责任
1、向乙方提供施工场地平面图等有关资料。
2、甲方指定沈传统为甲方施工代表。
3、甲方负责“水通”、“电通”、“路通”，协助处理与当地居民的矛盾。
五、乙方承担的责任
1、组织技术人员认真、精心设计，严格按国家现行规范组织施工，保证工程质量，成X验收合格后________年内提供成X的维护保养工作。
2、负责组织本工程所用的设备和下述资料：井管、滤料、粘土、焊接材料、水泵、扬水管等，并运至现场。
3、水井须匹配50的水泵和相匹配的提水管材
4、因乙方原因造成的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。乙方必须采取必要的措施以保证安全施工，施工中发生的任何安全问题均由乙方负责。
5、乙方施工人员的`食宿等生活费用由乙方自理。
6、乙方指派张为乙方施工代表。
7、工程竣工后，向甲方提交水井成果图及竣工报告二份。
8、协助为甲方办理钻井手续，以保证钻井项目的顺利进行，其费用另行商定。
六、工程验收及保修按本合同第一条第3款“任务和要求”双方共同进行验收，并签署验收合格文件。成X的保修期为________年，自水井验收合格交付甲方使用之日计算。保修期间出现管井和水质不符合质量要求，出水量不符合本合同要求的，乙方在____日内无偿保修，如无法修理，乙方必须在规定时间内重凿一口相同标准的深水井，并承担因此而给甲方造成的经济损失。因甲方使用不当、人为损坏出问题应由甲方自己负责。
七、付款方式、期限
1、付款方式：转账
2、期限：合同签订且施工队伍、施工设备进场后____日内，甲方向乙方支付定金5万元，成X水量、水质符合本合同第一条第3款第项的要求、交井测试验收合格，甲方凭乙方提供的全额工程款正式发票支付90%工程款(含5万元定金)，剩下的10%作为工程质量保证金在________年后该井无质量问题情况下支付给乙方。
八、违约责任
1、乙方若推延工期则向甲方支付1000元天的违约金(短期内____日除外)，逾期1____日的，甲方有权解除本合同，并不支付工程款。相应的经济损失由乙方承担。
2、甲方若未按照约定支付工程款。则向乙方支付滞纳金，滞纳金的标准为同期银行贷款利率的2倍，逾期超出1____日的，按每日
甲方：________
乙方：________
日期：________
篇8：小型建筑合同施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及范围：
二、承包形式：
三、工程造价及合同款支付：
1、工程总造价：
2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%;
第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。
甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。
四、工程期限：本工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)
五、工程质量标准：
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
六、违约责任
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的1‰ 支付违约金。
2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的1‰支付违约金。
3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额5‰的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的1‰支付违约金。
七、工程安全要求：
1、乙方负责工程现场的安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。
2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。
3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。
八、双方权利义务：
(一)甲方：
1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。
2、在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。
(二)乙方：
1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。
2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。
3、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。
4、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。
7、安全文明施工。
九、工程验收：
1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。
2、工程竣工验收合格后一年内，承包方负责该工程的质保工作。
十、附则：
1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。
2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表(签字)： 代表(签字):
年 月 日 年 月 日
小型施工合同范文二
发包方：
承包方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。
竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。
合同工期总日历天数 20 天。
2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 元。
3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
1、质量标准 。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的 。
四、过程结算、工程款支付
1、结算方式：
(1)承包方式：包工包料
(2)计价方法： 按固定价格计价
(3)合同价款(大写)：壹拾万元整
(4)结算方法： 分期拨款
2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即： 整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。 无约定
2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。 无约定
3、提供施工图纸 套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。 无约定
4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。 无约定
5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
2、合同份数：
(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本 无 份(发包方执 ，承包方执 )。
十、补充条款
发包方(签字盖章)：
承包方(签字盖章)：
合同订立日期： 年 月 日
篇9：小型沼气施工合同
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《农业基本建设项目管理办法》、《农村沼气项目建设资金管理办法》、《湖南省农村可再生能源条例》及有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本工程施工合同条款如下：
一、工程概况
1、工程名称： 。
2、工程地点：
二、承包方式及工程范围
1、承包方式：由乙方包工包料的方式总承包该工程施工。
2、工程范围：依照×××设计所设计的施工图纸内的工程项目，通过甲乙双方协商约定的施工范围内的全部工程内容，包括设备安装、调试。确保正常运行并按设计所要求的技术指标进行施工。
三、承包造价
工程承包总造价:人民币: 元;小写RMB￥： 元包干。施工中如工程发生变更，变更项目按投标文件中已有综合单价的分部分项工程所实际完成的工程量进行决算;投标文件中没有综合单价的分部分项工程，根据招标文件确定人工和机械费;主材价格执行投标文件自报价格，没有自报价格的执行同期指导价或市场价。
四、工程质量
1、乙方在本工程项目施工的过程中，严格按照中华人民共和国农业行业标准《沼气工程施工及验收技术规范》进行施工，确保工程质量为合格。
2、本工程在施工中，土建部分、设备安装等，所有用于该工程项目的原材料(地材除外)及设备，必须合格，无产品合格证的设备及原材料严禁在本工程项目中使用。
五、付款方法
自乙方人员进场15天内，甲方预付乙方30%的工程备料款，工程进度按实际完成工程量支付工程进度款直到85%，每笔工程进度款审批时，不得超过三天，余款除留5%质保金外，其他款项自工程验收合格之日起15天内由甲方全部付清，工程质保期为一年，从甲方验收合格之日算起。
六、施工工期
甲乙双方签订本合同之日后，进场时间由市能源办确定，土建工程及安装工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期开工，所造成的损失可协商解决，如遇人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
七、安全生产、文明施工
1、乙方在施工过程中，必须充分注意安全生产，严格按照《安全生产操作规程》进行施工，制定安全施工保障措施，办好意外工伤保险，杜绝一切大小安全事故发生，如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失一切责任及经济损失全部由乙方承担，甲方不负任何责任。
2、乙方在施工时，必须严格遵照国家有关法律、法规条例施工，不准因施工而造成环境污染，并保持施工现场整洁，材料严格按安全操作规程有序堆放。
八、甲、乙双方责任
甲方责任：
1、负责施工场地的三通一平工作，为乙方现场施工及调试提供必要的工作和生活条件，如：临时用水、电、施工用电费用由甲方承担;负责将自来水及总电源引入沼气站内乙方指定位置。在乙方进行试水试压
试验时为乙方提供足够水源。做好施工地段与牲猪饲养生产线的防疫及隔离工作。
2、组织好设计、监理对工程项目技术交底，图纸会审，并协调好设计、监理、施工等单位的关系，处理好地方政府及村、组农户的关系，确保工程正常施工。
3、本工程中，甲方须派1名施工技术人员(有相应资质)为工地常驻代表，负责对整个工程项目管理及有关部门的衔接。
篇10：小型水电站施工合同
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小型水电站施工合同范文3
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：青年水电站防腐、制安工程施工项目
二、工程承包工作内容：
1.水电站整体设施防腐
2.水池防腐
3.梯子制作、安装
4.脚手架搭设所需材料由乙方购置
5.所有操作人员的劳保用品，如安全帽、安全带的购置由乙方负责
三、技术要求：
1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆)，去氧化层及打磨，抛光后，平面找平，喷底漆一遍，喷面漆两遍。
2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。
3.技术方案按甲方要求施工。
四、工程地点：恒阳公司青年水电站
第二条 工程承包范围
承包范围：包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。
第三条 合同工期
6个月。
第四条 质量标准
1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准，开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求，符合甲方创建文明施工的要求。
2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。
3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求进行工作，严格执行有关悬空作业的规定，确保安全施工，具体施工方案由乙方自行制定。
第五条 施工安全：乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定，严格
按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第六条 合同价款及付款方式
1.合同包干价：￥455000.00元(大写：人民币肆拾伍万伍仟元整)
2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算
3.支付方式：
本施工合同采用总价包干方式，待青年水电站防腐、制安项目全部完工，经甲方一次性验收合格，扣除5%质保金后，其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款，正式发票按甲方财务部门的要求开具。
第七条 质量保证期及保证金
本工程质量保质期为 壹 年，预留质保金为合同总价款的5% (即￥22750.00元)，质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。
第八条 现场管理和安全生产
1.乙方在开工前，必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行，并与甲方安全生产部签订安全协议，甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。
2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度，严格遵守安全操作规程，在乙方现场负责人统一领导下组织施工，计划进度、材料供应要密切配合，保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责，费用包含在合同总价款中，乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具，由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。
4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。
5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失，乙方在施工中应做到工完料尽场地清，保持现场整洁。
6.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求，对原有设施、建构筑物必须采取保护措施，对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。
8.乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
第九条 质量保修
1.工程保修期：保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。
2.质量保修责任
(1)乙方所承包的工程，在保修期内属乙方责任造成的质量问题，乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。
(2)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
3.质量保修金的确定
本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。
4.质量保修金的返还
质量保修期满一年，经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题，甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。
第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分，具有同等的法律效力。
第十一条 未尽事宜，双方协商解决。
第十二条 合同生效与终止
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★ 初级工程管理论文
★ 小型工程合同范本
【小型项目施工合同（精选10篇）】相关文章：
小型建筑承包合同2023-08-07
项目管理论文优秀2023-08-27
水利工程开工资料范文2022-05-06
建筑施工用电规范文号2022-11-09
我国水利工程管理探讨与分析论文2023-01-01
论电力基建工程管理论文2023-04-21
灌溉工程承包合同范本2023-01-20
外墙面砖分项工程施工承包协议书2022-05-02
瓦工劳务合同范本2023-05-23
人力资源公司管理制度范文2022-04-29